Ir al contenido
licto.
Contrato de obras de ejecución del proyecto de firme y adecentado de parking disuasorio, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de obras de ejecución del proyecto de firme y adecentado de parking disuasorio, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza · Baeza, Jaén, Andalucía

72.660,31 €
Presupuesto sin IVA(estimado 79.926,34 €)
67.501,43 €
Importe de adjudicación
2 meses
Duración
Tuccitana de Contratas SAU
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: SG/CO/PSTD/6/2024; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza; Importe: 72660.31 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45233251Trabajos de repavimentación
Ejecución
Baeza, Jaén, Andalucía · 2 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaVariantes: No
Características
Fondos UE
Tramitación
Publicada27 nov 2024
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación17 dic 2024
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza

228 licitaciones

Criterios de adjudicación

3

Criterios de evaluación

Oferta económica80%
Ampliación del plazo de garantía10%
Mejora10%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Tuccitana de Contratas SAUPYME

NIF: A23212707

67.501,43 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 81.676,73 €

Adj. 16 dic 2024 · Form. 3 feb 2025 · Inicio 4 feb 2025

2 ofertas (2 PYME) · 65.986,17 € – 67.501,43 €

Requisitos de participación

4

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSeguridad Social

Solvencia técnica

Según pliego

La PCSP lo exige, pero al ser un procedimiento supersimplificado no procede exigir solvencia. La empresa licitadora deberá indicar "sí cumplo" mediante la introducción de un texto.

Este contrato en su contexto

228
licitaciones del organismo
56.940,00 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 220 licitaciones
7,1 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza acumula 228 licitaciones registradas en Licto. Sobre 220 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 56.940,00 €. Esta convocatoria, con 72.660,31 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 67.501,43 €, un 7,1 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza?

Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza acumula 228 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza?

El presupuesto de licitación es de 72.660,31 €. La mediana de 220 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza con presupuesto publicado en Licto es de 56.940,00 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza?

El importe de adjudicación fue de 67.501,43 €, un 7,1 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto