Contrato de Obras de Sendero Ciclo Peatonal Lepe - La Antilla. Financiado con Fondos Next Generation E.U

Modificación 1

A instancias de la empresa adjudicataria, se aprueba por la JGL de fecha 28 de julio de 2025, la modificación del “CONTRATO DE OBRAS DEL SENDERO CICLO PEATONAL LEPE - LA ANTILLA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, INVERSIÓN COFINANCIADA POR LA U.E. - NEXT GENERATION E.U., A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA”, de conformidad con el acuerdo antes referido y con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas que forman parte del expediente, ampliando el plazo de ejecución, inicialmente previsto en 19 semanas, en 8 semanas, resultando la ejecución total del contrato en 27 semanas, a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo