Ir al contenido
licto.
Contrato de obras para ejecución de instalaciones deportivas para pista ciclista en Recinto Ferial de Pozoblanco.
Ver en PLACSP
Desierta

Contrato de obras para ejecución de instalaciones deportivas para pista ciclista en Recinto Ferial de Pozoblanco.

Alcaldia del Ayuntamiento de Pozoblanco · Pozoblanco, Córdoba, Andalucía

199.272,29 €
Presupuesto sin IVA
8 meses
Duración

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: GEX 2025/10046; Órgano de Contratación: Alcaldia del Ayuntamiento de Pozoblanco; Importe: 199272.29 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45212200Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
Ejecución
Pozoblanco, Córdoba, Andalucía · 8 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada19 ago 2025
Adjudicación2 sept 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

2

Criterios de evaluación

Mejor oferta económica y ejecución de mejoras90%
Reducción del plazo de ejecución10%

Requisitos de participación

4

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibición

Solvencia técnica

Según pliego

Según clausula 2.3.3.2 del PCAP. Deberá indicar "SÍ CUMPLO", en su caso. La acreditación de la solvencia técnica se realizará en caso de ser propuesto adjudicatario.

Solvencia económica

Según pliego

Según cláusula 2.3.3.1 del PCAP. Deberá indicar "SÍ CUMPLO", en su caso. La acreditación de la solvencia económica se realizará en caso de ser propuesto adjudicatario.

Este contrato en su contexto

93
licitaciones del organismo
66.584,41 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 89 licitaciones

Alcaldia del Ayuntamiento de Pozoblanco acumula 93 licitaciones registradas en Licto. Sobre 89 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 66.584,41 €. Esta convocatoria, con 199.272,29 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldia del Ayuntamiento de Pozoblanco?

Alcaldia del Ayuntamiento de Pozoblanco acumula 93 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldia del Ayuntamiento de Pozoblanco?

El presupuesto de licitación es de 199.272,29 €. La mediana de 89 licitaciones de Alcaldia del Ayuntamiento de Pozoblanco con presupuesto publicado en Licto es de 66.584,41 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto