Obras contempladas en el "Reformado de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución para la rehabilitación integral de la Barriada San Antonio: reurbanización de las calle Zafadola y San Juan Bosco".- Actuación cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Plurirregional de España (POPE)

Modificación 1

En fecha 19/04/2024 se acordaba la suspensión de obra, desde el inicio de las obras hasta la suspensión, aparecieron circunstancias no previstas (fundamentalmente vinculadas a la coordinación con la previsible obra de rehabilitación de los bloques de viviendas, cuyo proyecto técnico no estaba concluido) que necesitaron de numerosas consultas y reuniones con diferentes empresas suministradoras (o en su caso, de subcontratas de las mismas). Y, además de lo anterior, constan motivos adicionales que dieron lugar a la suscripción de la correspondiente acta de suspensión, sin haberse podido ejecutar unidad de obra alguna. Por ello, se entiende razonable el retraso citado (84 días) debido a la redefinición de redes enterradas. En fecha 03/03/2025 se acordaba el reinicio de las obras pero debido a las condiciones meteorológicas se verificaba que durante la ejecución de las obras han existido determinados días donde las lluvias no han permitido un normal desarrollo de los trabajos, entendiéndose razonable el retraso citado (19 días). Por todo lo anterior, y de acuerdo al artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las circunstancias del retraso acumulado no fue producido por motivos imputables al contratista proponiéndose al Órgano de Contratación a ampliación del plazo en 103 días.

Modificación 2

En fecha 14/07/2025 se acordaba conceder a la empresa contratista PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L (CIF B-19582394), adjudicataria del contrato de OBRAS CONTEMPLADAS EN EL REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA BARRIADA SAN ANTONIO: REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES ZAFADOLA Y SAN JUAN BOSCO, la ampliación (II) del plazo de ejecución (en 25 días adicionales), fijándose la nueva fecha de finalización a 16 de agosto de 2025,

Modificación 3

En fecha 13/08/2025 se acordaba conceder a la empresa contratista PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L (CIF B-19582394), adjudicataria del contrato de OBRAS CONTEMPLADAS EN EL REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA BARRIADA SAN ANTONIO: REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES ZAFADOLA Y SAN JUAN BOSCO, la ampliación (III) del plazo de ejecución (en 2 meses adicionales), fijándose la nueva fecha de finalización a 16 de octubre de 2025.

Modificación 4

En fecha 12/11/2025 se acordaba conceder a la empresa contratista PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L (CIF B-19582394), adjudicataria del contrato de OBRAS CONTEMPLADAS EN EL REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA BARRIADA SAN ANTONIO: REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES ZAFADOLA Y SAN JUAN BOSCO, la modificación (I) ante la necesidad detectada durante el desarrollo de los trabajos, derivada de circunstancias técnicas y constructivas sobrevenidas no previstas inicialmente en el proyecto aprobado ni en la documentación contractual, así como de la ampliación del plazo de ejecución (en 65 días adicionales) desde la fecha de reinicio de los trabajos.

Modificación 5

Se concede a la empresa adjudicataria del contrato de las Obras de las Calles Zafadola Y San Juan Bosco de Rota (Cádiz), la ampliación (IV) del plazo de ejecución en TREINTA Y SEIS (36) días naturales, fijándose la nueva fecha de finalización a 27 de febrero de 2026, y ello de acuerdo a lo informado por el Director de Obras responsable del contrato.

Modificación 6

Se concede la empresa contratista PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L (CIF B-19582394), adjudicataria del contrato de las Obras contempladas en el Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación Integral de la Barriada San Antonio: Reurbanización de las calles zafadola y San Juan Bosco, la ampliación (V) del plazo de ejecución (en 28 días naturales), fijándose la nueva fecha de finalización a 27 de marzo de 2026, y ello de acuerdo a lo informado por el Director de Obras responsable del contrato.

Modificación 7

Se concede a la empresa contratista PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L (CIF B-19582394), adjudicataria del contrato de OBRAS CONTEMPLADAS EN EL REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA BARRIADA SAN ANTONIO: REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES ZAFADOLA Y SAN JUAN BOSCO, la ampliación (VI) del plazo de ejecución (en 14 días naturales), fijándose como nueva fecha de finalización el 10 de abril de 2026, y ello de acuerdo a lo informado por el Director de Obras responsable del contrato.