Ir al contenido
licto.
Contrato de Obra: Ampliación CRA "Montearagón" Chimillas
Ver en PLACSP
Evaluación

Contrato de Obra: Ampliación CRA "Montearagón" Chimillas

Departamento de Educación, Cultura y Deporte · Chimillas, Huesca, Aragón

511.684,17 €
Presupuesto sin IVA
8 meses
Duración
3.4/5
Buena oportunidad

Cómo se calcula el índice de oportunidad →

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: ECD-2025-20114; Órgano de Contratación: Departamento de Educación, Cultura y Deporte; Importe: 511684.17 EUR; Estado: PUB
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45214210Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria
Ejecución
Chimillas, Huesca, Aragón · 8 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaVariantes: No
Tramitación
Publicada7 ago 2025
Evaluación
Adjudicación
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

6

Criterios de evaluación

Oferta económica40%
Mejoras complementarias30%
Ampliación del plazo de garantía10%
Memoria de ejecución de la obra10%
Mejoras en el control de calidad5%
Planificación y programa de trabajo5%

Requisitos de participación

8

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributariasNo haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Relación de las principales obras o trabajos realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza.

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Volumen anual de negocios del licitador

Este contrato en su contexto

389
licitaciones del organismo
142.457,64 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 388 licitaciones

Departamento de Educación, Cultura y Deporte acumula 389 licitaciones registradas en Licto. Sobre 388 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 142.457,64 €. Esta convocatoria, con 511.684,17 €, queda por encima de esa cifra. El índice de oportunidad de Licto sitúa esta licitación en 3,4 sobre 5. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Departamento de Educación, Cultura y Deporte?

Departamento de Educación, Cultura y Deporte acumula 389 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Departamento de Educación, Cultura y Deporte?

El presupuesto de licitación es de 511.684,17 €. La mediana de 388 licitaciones de Departamento de Educación, Cultura y Deporte con presupuesto publicado en Licto es de 142.457,64 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto