Ir al contenido
licto.
Contrato de obras Proyecto Reforma interior obras de adecuación Local en Planta Baja de Edificio de Locales y viviendas para Centro Deportivo– C/Pocico n.º 2 Mosqueruela (Teruel)
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obras Proyecto Reforma interior obras de adecuación Local en Planta Baja de Edificio de Locales y viviendas para Centro Deportivo– C/Pocico n.º 2 Mosqueruela (Teruel)

Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela · Mosqueruela, Teruel, Aragón

74.380,16 €
Presupuesto sin IVA
74.000,00 €
Importe de adjudicación
3 meses
Duración
Engibar SL
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 372/2025; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela; Importe: 74380.16 EUR; Estado: ADJ
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45200000Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45212200Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
45212222Trabajos de construcción de gimnasios
Ejecución
Mosqueruela, Teruel, Aragón · 3 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Información previa8 ago 2025
Publicada8 ago 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación11 sept 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

4

Criterios de evaluación

Mejoras adicionales30%
Oferta económica30%
Garantía20%
Plazo de ejecución20%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

NIF: B06987143

74.000,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 89.540,00 €

Adj. 11 sept 2025

2 ofertas (2 PYME)

Requisitos de participación

4

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibición

Solvencia técnica

Según pliego

Según pliegos

Solvencia económica

Según pliego

Según pliegos

Este contrato en su contexto

19
licitaciones del organismo
88.888,72 €
presupuesto típico del sector
mediana de 186.795 licitaciones
0,5 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela acumula 19 licitaciones registradas en Licto. Sobre 186.795 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado, la mediana es de 88.888,72 €. Esta convocatoria, con 74.380,16 €, queda por debajo de esa cifra. Se adjudicó por 74.000,00 €, un 0,5 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela?

Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela acumula 19 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 74.380,16 €. La mediana de 186.795 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado en Licto es de 88.888,72 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Mosqueruela?

El importe de adjudicación fue de 74.000,00 €, un 0,5 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto