Ir al contenido
licto.
Contrato de Obras de Adecuación de los Colectores de Saneamiento de PCTCAN en La C/Isabel Torres (Desde El Nº 13 hasta la Subestación Eléctrica), para La Sociedad Gestora del PCTCAN, S.L.
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de Obras de Adecuación de los Colectores de Saneamiento de PCTCAN en La C/Isabel Torres (Desde El Nº 13 hasta la Subestación Eléctrica), para La Sociedad Gestora del PCTCAN, S.L.

Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L. · Cantabria

575.885,85 €
Presupuesto sin IVA(estimado 691.063,02 €)
554.635,66 €
Importe de adjudicación
6 meses
Duración
Api Movilidad SA
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 200/004/2024; Órgano de Contratación: Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L.; Importe: 575885.85 EUR; Estado: ADJ
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45232400Obras de alcantarillado
Ejecución
Cantabria · 6 meses
Participación
Presentación: PresencialGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada14 nov 2024
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación27 mar 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L.

54 licitaciones

Criterios de adjudicación

4

Criterios de evaluación

Oferta económica60%
Memoria de interferencias con actividades colindantes15%
Memoria técnica sobre concepción global de los trabajos15%
Ampliación del plazo de garantía10%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Api Movilidad SAPYME

NIF: A78015880

554.635,66 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 671.109,15 €

Adj. 27 mar 2025

2 ofertas (2 PYME)

Requisitos de participación

1

Requisitos del licitador

Este contrato en su contexto

54
licitaciones del organismo
4007,50 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 54 licitaciones
3,7 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L. acumula 54 licitaciones registradas en Licto. Sobre 54 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 4007,50 €. Esta convocatoria, con 575.885,85 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 554.635,66 €, un 3,7 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L.?

Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L. acumula 54 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L.?

El presupuesto de licitación es de 575.885,85 €. La mediana de 54 licitaciones de Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L. con presupuesto publicado en Licto es de 4007,50 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del PCTCAN S.L.?

El importe de adjudicación fue de 554.635,66 €, un 3,7 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto