Ir al contenido
licto.
Contrato de obras para la ejecución del proyecto de remodelación de la Plaza de España de Daimiel. La actuación comprende la remodelación integral del espacio público urbano, renovación de pavimentos, mejora de la accesibilidad, adecuación de infraestructuras urbanas, equipamiento y jardinería.
Ver en PLACSP
Anulada

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de remodelación de la Plaza de España de Daimiel. La actuación comprende la remodelación integral del espacio público urbano, renovación de pavimentos, mejora de la accesibilidad, adecuación de infraestructuras urbanas, equipamiento y jardinería.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel · Daimiel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha

998.998,49 €
Presupuesto sin IVA
6 meses
Duración

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 202628; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel; Importe: 998998.49 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45000000Trabajos de construcción
45220000Obras de ingeniería y trabajos de construcción
45233200Trabajos diversos de pavimentación
45233252Trabajos de pavimentación de calles
Ejecución
Daimiel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha · 6 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada25 jun 2026
Cumplimiento30 jun 2026

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel

113 licitaciones

Criterios de adjudicación

4

Criterios de evaluación

Oferta económica35%
Opciones de ejecución técnica35%
Reducción de plazo de ejecución21%
Ampliación de plazo de garantía9%

Requisitos de participación

8

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributariasNo haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.ROLECE

Este contrato en su contexto

113
licitaciones del organismo
57.851,24 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 113 licitaciones

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel acumula 113 licitaciones registradas en Licto. Sobre 113 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 57.851,24 €. Esta convocatoria, con 998.998,49 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel?

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel acumula 113 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel?

El presupuesto de licitación es de 998.998,49 €. La mediana de 113 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel con presupuesto publicado en Licto es de 57.851,24 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto