Obras de Restauración Hidrológico Forestal en pistas forestales del término municipal de Mira (Cuenca)
Dirección General de Servicios · Cuenca, Castilla-La Mancha
Objeto del contrato
Inteligencia competitiva
ProfesionalAnálisis detallado de licitaciones públicas
Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.
Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso
Órgano de contratación
Lotes y adjudicaciones
Resultado de la adjudicación
NIF: A16134629
746.990,00 €
Contrato (sin IVA)
con IVA: 903.857,90 €
Adj. 19 may 2025 · Form. 19 may 2025 · Inicio 19 may 2025
3 ofertas (1 PYME) · 746.990,00 € – 830.000,00 €
Modificaciones del contrato
11 modificación posterior a la adjudicación
Modificación 1
El 14 de octubre de 2025, la Dirección de Obra, recibe por parte de la empresa adjudicataria, una solicitud de ampliación de plazo de 3 meses sobre el inicialmente previsto para la ejecución de los trabajos contratados en el expediente de referencia, alegando que las condiciones climatológicas acontecidas durante el verano, con altas temperaturas y riesgo de incendios, han impedido realizar la obra en las condiciones adecuadas en el plazo previsto. Esta solicitud cuenta con informe favorable de la dirección de obra de fecha del 20 de octubre de 2025 y se fundamenta en los episodios vividos de calor extremo y que derivaron en un elevado riesgo de incendios forestales, con las consecuentes limitaciones en lo que al normal desarrollo de los trabajos se refiere. Conceder la ampliación de plazo de ejecución de la obra de emergencia referenciada hasta el próximo 20 de febrero de 2026 en los términos expuestos con el fin de cumplir con los trabajos pendientes. de ejecución.
+0,00 €
- Importe
- 746.990,00 € 746.990,00 € (sin IVA)
- Plazo
- +3 meses 9 meses
Documentación General
Este contrato en su contexto
Dirección General de Servicios acumula 408 licitaciones registradas en Licto. Sobre 408 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 413.251,25 €. Esta convocatoria, con 746.990,00 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 746.990,00 €, un 0,0 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Cómo calculamos estas cifras →
Preguntas frecuentes
¿Cuántas licitaciones ha publicado Dirección General de Servicios?
Dirección General de Servicios acumula 408 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Dirección General de Servicios?
El presupuesto de licitación es de 746.990,00 €. La mediana de 408 licitaciones de Dirección General de Servicios con presupuesto publicado en Licto es de 413.251,25 €.
¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Dirección General de Servicios?
El importe de adjudicación fue de 746.990,00 €, un 0,0 % por debajo del presupuesto de licitación.
Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto