Ir al contenido
licto.
Contrato de obra denominado "Complejo Multideportivo el Paraíso"
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obra denominado "Complejo Multideportivo el Paraíso"

Alcaldia del Ayuntamiento de Nambroca · Griñón, Madrid, Castilla-La Mancha

431.232,45 €
Presupuesto sin IVA
5600,00 €
Importe de adjudicación
6 meses
Duración
YAISEL *** (575Q)
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 2042/2022; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Griñón; Importe: 431232.45 EUR; Estado: EV
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45000000Trabajos de construcción
45212200Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
Ejecución
Griñón, Madrid, Castilla-La Mancha · 6 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada22 sept 2022
Adjudicación28 sept 2022
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

6

Criterios de evaluación

Aumento en el plazo de garantía de la obra100%
Mejora 1 - acabado pavimento deportivo y elementos de equipamiento y mobiliario100%
Mejora 2 - jardinería y vegetación100%
Mejora 3 - iluminación en zonas de tránsito100%
Proposición económica100%
Reducción en el plazo de ejecución de las obras100%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

YAISEL *** (575Q)

NIF: *****575Q

5600,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 6776,00 €

Adj. 22 sept 2022

1 oferta

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Requisitos generales

No prohibición

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Para poder participar en la licitación, las empresas deberán entregar debidamente cumplimentado y firmado el modelo de declaración responsable conforme al Anexo I del PCAP. Posteriormente, la empresa que resulte clasificada en primer lugar, se le requerirá documentación relativa a este criterio, entre otros.

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Para poder participar en la licitación, las empresas deberán entregar debidamente cumplimentado y firmado el modelo de declaración responsable conforme al Anexo I del PCAP. Posteriormente, la empresa que resulte clasificada en primer lugar, se le requerirá documentación relativa a este criterio, entre otros.

Este contrato en su contexto

19
licitaciones del organismo
88.794,78 €
presupuesto típico del sector
mediana de 184.557 licitaciones

Alcaldia del Ayuntamiento de Nambroca acumula 19 licitaciones registradas en Licto. Sobre 184.557 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado, la mediana es de 88.794,78 €. Esta convocatoria, con 431.232,45 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldia del Ayuntamiento de Nambroca?

Alcaldia del Ayuntamiento de Nambroca acumula 19 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 431.232,45 €. La mediana de 184.557 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado en Licto es de 88.794,78 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto