Dirección facultativa de las obras, incluyendo dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud del contrato de obras del nuevo Parque de Bomberos en Zamora.

Experiencia en trabajos similares

Se acreditará por el licitador en base a la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al valor anual medio del contrato. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificado expedido o visado por el órgano competente, cuando el promotor sea un entidad del sector público. Cuando el promotor sea un particular, mediante certificado expedido por este o mediante declaración del promotor acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Se entiende que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato cuando coinciden los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. En el caso de empresas de nueva creación, la solvencia técnica se entenderá acreditada por el licitador en base a lo indicado en el apartado 90.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, al considerarse lo más adecuado al objeto del contrato. En este caso se entenderá acreditada a través de lo indicado en el artículo 90.1.b) mediante la indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, que se proponen para participar en el contrato, que deberá coincidir con el personal mínimo (Director de Obra, Director de Ejecución de la Obras y Coordinador de Seguridad y Salud) participantes en el contrato.

Volumen anual de negocios

Se acreditará por el licitador en base a la cifra anual de negocios en la actividad de ejecución del servicio, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o superior al valor anual medio del contrato. La acreditación de este requisito se realizará como regla general mediante la aportación del resumen de la declaración de IVA presentada a la AEAT (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el registro público correspondiente. Además, de acuerdo con lo indicado en el artículo 87.1.b) se deberá acreditar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al 20% del valor estimado del contrato de obras, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al indicado previamente, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prorroga o renovación del seguro.