Ir al contenido
licto.
Contrato de Obras para la renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior del municipio de Villalbilla. PRTR-Fondos Next Generation EU-CO2I4
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de Obras para la renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior del municipio de Villalbilla. PRTR-Fondos Next Generation EU-CO2I4

Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla · Villalbilla, Madrid, Comunidad de Madrid

2.424.506,21 €
Presupuesto sin IVA
844,59 €
Importe de adjudicación
12 meses
Duración
Maquinaria y Servicios Garmo SL
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 3017/2024; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla; Importe: 2424506.21 EUR; Estado: PUB
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45316000Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización
45316100Instalación de equipo de alumbrado exterior
Ejecución
Villalbilla, Madrid, Comunidad de Madrid · 12 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Características
Fondos UE
Tramitación
Publicada28 jun 2024
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación25 may 2026
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla

204 licitaciones

Criterios de adjudicación

6

Criterios de evaluación

Memoria técnica de viabilidad de renovación de las instalaciones de alumbrado urbano35%
Ampliación del plazo de garantía20%
Oferta económica20%
Reducción plazo de ejecución de las obras15%
Criterio medioambiental basado en la reducción de emisioes de co2 a la atmósfera5%
Estudios luminotecnicos del municipio5%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Maquinaria y Servicios Garmo SL

NIF: B23305683

844,59 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 1021,95 €

Adj. 4 jun 2024

1 oferta

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Conforme a la cláusula octava del PCAP.

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Conforme a la cláusula octava del PCAP

Este contrato en su contexto

204
licitaciones del organismo
24.540,00 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 201 licitaciones

Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla acumula 204 licitaciones registradas en Licto. Sobre 201 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 24.540,00 €. Esta convocatoria, con 2.424.506,21 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla?

Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla acumula 204 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla?

El presupuesto de licitación es de 2.424.506,21 €. La mediana de 201 licitaciones de Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Villalbilla con presupuesto publicado en Licto es de 24.540,00 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto