Ir al contenido
licto.
Contrato de obras Barrios Ámbito 2 Av. Sta María del Puig, calle Senyera y Sant Antoni Abat de Picanya (Valencia)
Ver en PLACSP
Evaluación

Contrato de obras Barrios Ámbito 2 Av. Sta María del Puig, calle Senyera y Sant Antoni Abat de Picanya (Valencia)

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya · Picanya, Valencia/València, Comunitat Valenciana

2.504.091,54 €
Presupuesto sin IVA
10 meses
Duración
3.5/5
Buena oportunidad

Cómo se calcula el índice de oportunidad →

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 2282256A; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya; Importe: 2504091.54 EUR; Estado: EV
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45000000Trabajos de construcción
45200000Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45321000Trabajos de aislamiento térmico
Ejecución
Picanya, Valencia/València, Comunitat Valenciana · 10 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Características
Fondos UE
Tramitación
Publicada25 jun 2025
Evaluación
Adjudicación
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya

139 licitaciones

Criterios de adjudicación

5

Criterios de evaluación

Plan de contingencia de ejecución de obra y control presupuestario40%
Memoria técnica30%
Baja de la oferta económica15%
Incremento número de trabajadores exigidos por proyecto desempleados de larga duración10%
Incremento de penalidades por dia de retraso5%

Lotes y adjudicaciones

3

Lotes

3 lotes · 3 pendientes

Máx. lotes por oferta: 3Máx. lotes por adjudicatario: 3

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

PTrabajos de construcciónTrabajos de aislamiento térmicoTrabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

PTrabajos de construcciónTrabajos de aislamiento térmicoTrabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

PTrabajos de construcciónTrabajos de aislamiento térmicoTrabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Requisitos de participación

2

Requisitos del licitador

Requisitos generales

No prohibición

Solvencia económica

Según pliego

Clasificación C-4, C-7 y C-9

Este contrato en su contexto

139
licitaciones del organismo
88.140,00 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 135 licitaciones

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya acumula 139 licitaciones registradas en Licto. Sobre 135 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 88.140,00 €. Esta convocatoria, con 2.504.091,54 €, queda por encima de esa cifra. El índice de oportunidad de Licto sitúa esta licitación en 3,5 sobre 5. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya?

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya acumula 139 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya?

El presupuesto de licitación es de 2.504.091,54 €. La mediana de 135 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya con presupuesto publicado en Licto es de 88.140,00 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto