Ir al contenido
licto.
Contrato de obras por lotes de rehabilitación de edificio Calle La Paz, 12-8º y 4-9º de Picanya (Valencia)
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de obras por lotes de rehabilitación de edificio Calle La Paz, 12-8º y 4-9º de Picanya (Valencia)

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya · Picanya, Valencia/València, Comunitat Valenciana

81.236,60 €
Presupuesto sin IVA
4 meses
Duración

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 1904384D; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya; Importe: 81236.6 EUR; Estado: PUB
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45200000Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45211100Trabajos de construcción para viviendas
45261900Reparación y mantenimiento de tejados
45262520Trabajos de albañilería
45300000Trabajos de instalación en edificios
45430000Trabajos de revestimiento de suelos y paredes
Ejecución
Picanya, Valencia/València, Comunitat Valenciana · 4 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada25 jul 2024
Evaluación
Requerimiento pendiente
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya

139 licitaciones

Criterios de adjudicación

5

Criterios de evaluación

Oferta económica45%
Memoria técnica25%
Ampliación del plazo de garantía10%
Colocación de cartel de obra10%
Dedicacion en exclusiva para feje o jefa de obra10%

Lotes y adjudicaciones

2

Lotes

2 lotes · 2 pendientes

Máx. lotes por adjudicatario: 2

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

PTrabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civilReparación y mantenimiento de tejadosTrabajos de albañileríaTrabajos de construcción para viviendasTrabajos de instalación en edificiosTrabajos de revestimiento de suelos y paredes

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

PTrabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civilReparación y mantenimiento de tejadosTrabajos de albañileríaTrabajos de construcción para viviendasTrabajos de instalación en edificiosTrabajos de revestimiento de suelos y paredes

Requisitos de participación

2

Requisitos del licitador

Requisitos generales

No prohibición

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles. El volumen de negocios mínimo anual exigido es el de una vez y media el valor estimado del contrato. – artículo 87 a) LCSP- Lote 1: 1,5 x 39.796,62 € = 59.694,93 € Lote 2: 1,5 x 41.439,98 € = 62.159,97 €

Documentación Técnica

PDFPROYECTO.pdf

Documentación Legal

PDFPLIEGO ADMINISTRATIVO.pdf

Documentación General

FILEDocumento de aprobación del expediente

Este contrato en su contexto

139
licitaciones del organismo
88.140,00 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 135 licitaciones
53,9 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya acumula 139 licitaciones registradas en Licto. Sobre 135 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 88.140,00 €. Esta convocatoria, con 81.236,60 €, se sitúa en esa misma franja. Se adjudicó un 53,9 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya?

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya acumula 139 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya?

El presupuesto de licitación es de 81.236,60 €. La mediana de 135 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya con presupuesto publicado en Licto es de 88.140,00 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya?

La adjudicación quedó un 53,9 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto