Ir al contenido
licto.
Contrato de obra para la ejecución del proyecto de la edificación auxiliar para bar en las instalaciones del campo de futbol del Ferrota en Piedras Blancas
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obra para la ejecución del proyecto de la edificación auxiliar para bar en las instalaciones del campo de futbol del Ferrota en Piedras Blancas

Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón · Castrillón, Asturias, Principado de Asturias

74.375,00 €
Presupuesto sin IVA
24.441,43 €
Importe de adjudicación
3 meses
Duración
Globetel Tech SL
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 3803/2023; Órgano de Contratación: Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón; Importe: 74375 EUR; Estado: EV
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45210000Trabajos de construcción de inmuebles
Ejecución
Castrillón, Asturias, Principado de Asturias · 3 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada28 ago 2023
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación27 feb 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón

210 licitaciones

Criterios de adjudicación

2

Criterios de evaluación

Mejor proposición ecoonómica80%
Ampliación del plazo de garantía de la instalación y las obras20%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Globetel Tech SL

NIF: B98584030

24.441,43 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 29.574,13 €

Adj. 5 feb 2024

3 ofertas

Requisitos de participación

6

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributarias

Este contrato en su contexto

210
licitaciones del organismo
37.220,90 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 209 licitaciones
67,1 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón acumula 210 licitaciones registradas en Licto. Sobre 209 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 37.220,90 €. Esta convocatoria, con 74.375,00 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 24.441,43 €, un 67,1 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón?

Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón acumula 210 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón?

El presupuesto de licitación es de 74.375,00 €. La mediana de 209 licitaciones de Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón con presupuesto publicado en Licto es de 37.220,90 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldia del Ayuntamiento de Castrillón?

El importe de adjudicación fue de 24.441,43 €, un 67,1 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto