Proyecto de ejecución de seis viviendas protegidas destinadas al alquiler en las parcelas 9, 10 y 11 del sector UR-1 de Almargen (Málaga).

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almargen

Adjudicada· 17 dic 2020

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Urbasur Actividades de Construcción y Servicios SL

Jaén, Andalucía

492 mil €

4,2 % bajo el presupuesto

5 ofertas · media del sector 4,5

Presupuesto sin IVA: 514 mil €; 565 mil € con IVA
Valor estimado: 514 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (23)

Último dato de la fuente: 15 mar 2022

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

1911/2020

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto simplificado
Duración: 6 meses
Requisitos de acceso: Clasificación exigida: C*-3Solvencia: ver PCAP (se abre en una pestaña nueva)
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: No publicado en PLACSPVer PCAP (se abre en una pestaña nueva)
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (23)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAP VIVIENDAS VPOPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

1MemPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (21)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45211000Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas y unifamiliares
Lugar de ejecución: Almargen, Málaga, Andalucía
Características: Acuerdo marcoSin variantes

Lotes y adjudicaciones

Urbasur Actividades de Construcción y Servicios SL

Jaén, Andalucía

492.156,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 541.371,60 €

Adj. 17 dic 2020 · Form. 30 dic 2020

5 ofertas

Modificaciones del contrato3

3 modificaciones · última 15 mar 2022

3 modificaciones posteriores a la adjudicación

Modificación 1

Conceder a URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L., con CIF B23651458, como adjudicataria del contrato de obras de construcción de “SEIS VIVIENDAS PROTEGIDAS DESTINADAS AL ALQUILER EN LAS PARCELAS 9, 10 Y 11 DEL SECTOR UR-1 DE ALMARGEN. MÁLAGA”, una prórroga de 74 jornadas laborales (hasta el 20 de octubre de 2021) en la ejecución del citado contrato por la concurrencia de contingencias externas no imputables o ajenas a la voluntad del contratista que causaron la demora en la terminación de las obras en el plazo previsto, según indica la dirección de obra (2021- E-RE-1216, de 17 de junio de 2021).

Plazo: +112 días 262 años

Modificación 2

Aprobar la modificación del proyecto de obras de construcción de “SEIS VIVIENDAS PROTEGIDAS DESTINADAS AL ALQUILER EN LAS PARCELAS 9, 10 Y 11 DEL SECTOR UR-1 DE ALMARGEN” presentado por la dirección técnica de la referida obra el 17/08/2021 (2021-E-RE-1784), por la que se introducen nuevas unidades de obra no previstas en el proyecto inicial con los precios indicados en el proyecto modificado. Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de construcción de “SEIS VIVIENDAS PROTEGIDAS DESTINADAS AL ALQUILER EN LAS PARCELAS 9, 10 Y 11 DEL SECTOR UR-1 DE ALMARGEN”, suscrito el 30 de diciembre de 2020 con URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L., con CIF B23651458, con un precio inicial de 541.371,60 € (IVA incluido); ascendiendo el importe de la modificación del contrato a 34.493,42 euros (IVA incluido).

+31.357,65 €

Importe: 492.156,00 € 523.513,65 € (sin IVA)

Modificación 3

Conceder a URBASUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L., con CIF B23651458, como adjudicataria del contrato de obras de construcción de “SEIS VIVIENDAS PROTEGIDAS DESTINADAS AL ALQUILER EN LAS PARCELAS 9, 10 Y 11 DEL SECTOR UR-1 DE ALMARGEN. MÁLAGA”, una ampliación del plazo de ejecución de la obra hasta el 15 de marzo de 2022 por la concurrencia de las circunstancias indicadas por la dirección de obra (2021-E-RE-2113, 2021-E-RE-2147 y 2021-E-RE-2155).

Plazo: +146 días 408 días

Requisitos de participación3

3 requisitos · clasificación

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibición

Parecidas abiertas ahora

Obras correspondientes al Proyecto de urbanización de las actuaciones aisladas AA-14 y AA-35 del P.G.O.U. de Nerja.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Nerja

ConstrucciónNerja, Málaga, Andalucía

cierra2 novmañana

172 mil €sin IVA

Sustitución De Unidades De Regulación De Tensión Electrónica En Sendos Transformadores De 66 Kv En Celtn Del Aeropuerto De Málaga

Aena. Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol

ConstrucciónMálaga, Andalucía

cierra3 noven 2 días

50 mil €sin IVA

Repavimentación Cno. Plaza de Toros en la localidad Carcedo de Burgos

Alcaldía del Ayuntamiento de Carcedo de Burgos

ConstrucciónCarcedo de Burgos, España

cierra3 noven 2 días

59 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · sin actualizaciones

Fases

Información previa 19 oct 2020
Publicada 19 oct 2020
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 17 dic 2020
Ejecución 15 mar 2022 · 1 modificación

Publicaciones

15 mar 2022Modificación del contratoPerfil del Contratante
5 ene 2021Formalización del contratoPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
17 dic 2020AdjudicaciónPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
19 oct 2020Anuncio y pliegos publicadosPerfil del Contratante
19 oct 2020Anuncio previoPerfil del Contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almargen

Administración localAlmargen, Andalucía

3 licitaciones en Licto

Con una cuenta gratuita

Sigue a Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almargen: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almargen y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 3
mediana del presupuesto del sector: 81 mil €; mediana de 225.873 expedientes, contratos menores incluidos
baja de adjudicación: 4,2 %; bajo el presupuesto de licitación

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almargen acumula 3 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 225.873 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos), la mediana es de 81.382,06 €. Esta convocatoria, con 513.812,25 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 492.156,00 €, un 4,2 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almargen?

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almargen acumula 3 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 513.812,25 €. La mediana de 225.873 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos) en Licto es de 81.382,06 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almargen?

El importe de adjudicación fue de 492.156,00 €, un 4,2 % por debajo del presupuesto de licitación.

Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)

Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.

Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.

Último dato de la fuente: 15 mar 2022 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 08:29 h