Ir al contenido
licto.
Contrato de obras de ejecución del proyecto de mejora de la accesibilidad de la biblioteca y archivo histórico de Baeza, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obras de ejecución del proyecto de mejora de la accesibilidad de la biblioteca y archivo histórico de Baeza, enmarcado en el plan de sostenibilidad turística de Baeza, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza · Baeza, Jaén, Andalucía

41.055,00 €
Presupuesto sin IVA(estimado 49.266,00 €)
36.450,00 €
Importe de adjudicación
3 meses
Duración
Anduiliturgi SLU
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: SG/CO/PSTD/2/2025; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza; Importe: 41055 EUR; Estado: ADJ
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45454000Trabajos de reestructuración
Ejecución
Baeza, Jaén, Andalucía · 3 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaVariantes: No
Características
Fondos UE
Tramitación
Publicada10 mar 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación9 abr 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza

228 licitaciones

Criterios de adjudicación

3

Criterios de evaluación

Oferta económica70%
Mejora20%
Ampliación del plazo de garantía10%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Anduiliturgi SLUPYME

NIF: B23564180

36.450,00 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 44.104,50 €

Adj. 9 abr 2025

2 ofertas (2 PYME) · 36.450,00 € – 40.936,96 €

Requisitos de participación

4

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSeguridad Social

Solvencia técnica

Según pliego

La PCSP lo exige, pero al ser un procedimiento supersimplificado no procede exigir solvencia. La empresa licitadora deberá indicar "sí cumplo" mediante la introducción de un texto.

Este contrato en su contexto

228
licitaciones del organismo
56.940,00 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 220 licitaciones
11,2 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza acumula 228 licitaciones registradas en Licto. Sobre 220 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 56.940,00 €. Esta convocatoria, con 41.055,00 €, queda por debajo de esa cifra. Se adjudicó por 36.450,00 €, un 11,2 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza?

Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza acumula 228 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza?

El presupuesto de licitación es de 41.055,00 €. La mediana de 220 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza con presupuesto publicado en Licto es de 56.940,00 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Baeza?

El importe de adjudicación fue de 36.450,00 €, un 11,2 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto