AdjudicadaEl objeto del contrato es la realizacion de las obras de Reforma de la planta baja del pabellon de bañistas en el parque deportivo Heliodoro Martin, conforme al Proyecto redactado por los Doña Consolación Ruiz Leon y Don Jose Amo Moreno, miembros nº 3898 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y 279 del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, respectivamente, con domicilio profesional en Calle Priego 24,14940 Cabra (Cordoba)

180 mil €Ver en PLACSP

El objeto del contrato es la realizacion de las obras de Reforma de la planta baja del pabellon de bañistas en el parque deportivo Heliodoro Martin, conforme al Proyecto redactado por los Doña Consolación Ruiz Leon y Don Jose Amo Moreno, miembros nº 3898 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y 279 del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, respectivamente, con domicilio profesional en Calle Priego 24,14940 Cabra (Cordoba)

Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra

Adjudicada· 10 abr 2018

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Andaluza de Representación, Gestiones y Obras SA

Montoro Cordoba, Andalucía

148 mil €

18,2 % bajo el presupuesto

13 ofertas · media del sector 4,5

Presupuesto sin IVA: 180 mil €; 218 mil € con IVA
Valor estimado: No publicado

Ver en PLACSP Documentos (7)

Último dato de la fuente: 10 abr 2018

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

GEX 2017/20649

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto
Duración: 3 meses
Requisitos de acceso: Solvencia económica: CLAUSULA SEXTA apartado 3.1 del PCAP
Solvencia técnica: CLAUSULA SEXTA apartado 3.2 del PCAP
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: No publicado en PLACSPVer PCAP (se abre en una pestaña nueva)
Dónde se presenta: PLACSP · mixtaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (7)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAPPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

PPTPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros

Memoria, informes y anexos

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45200000Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45232000Obras auxiliares para tuberías y cables
45232410Obras de saneamiento
45330000Trabajos de fontanería
45421160Trabajos de cerrajería y carpintería metálica
45432000Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de paredes
Lugar de ejecución: Cabra, Córdoba, Andalucía

Lotes y adjudicaciones

Andaluza de Representación, Gestiones y Obras SA

Montoro Cordoba, Andalucía

147.591,46 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 178.585,67 €

Adj. 10 abr 2018 · Form. 26 jun 2018

13 ofertas

Requisitos de participación3

3 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

No prohibición

Solvencia técnica

Según pliego

CLAUSULA SEXTA apartado 3.2 del PCAP

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

CLAUSULA SEXTA apartado 3.1 del PCAP

Parecidas abiertas ahora

Contrato de servicio de retirada de fibrocementos con amianto y/o materiales contaminados para la ciudad de Córdoba

Consejo de Administración de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO)

Medio ambienteCórdoba, Andalucía

cierra30 octhoy

42 mil €sin IVA

Contrato de servicio de limpieza, conservación y mantenimiento funcional de la red de drenaje incluyendo actuaciones complementarias de reparación y limpieza de arquetas desarenadoras

Consejo de Administración de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO)

Medio ambienteCórdoba, Andalucía

cierra30 octhoy

71 mil €sin IVA

Contratación de la obra "Embellecimiento y mejora de peanas en la c/Julio Romero de Torres 2ª fase, en Rute (Córdoba)", obra incluida en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 24-27

Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura

ConstrucciónCórdoba, Andalucía

cierra30 octhoy

65 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · sin actualizaciones

Fases

Publicada 16 feb 2018
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 10 abr 2018
Ejecución

Publicaciones

5 ago 2019Formalización del contratoPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
10 abr 2018AdjudicaciónPerfil del Contratante
16 feb 2018Anuncio y pliegos publicadosBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA · Perfil del Contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra

Administración localCabra, Andalucía

279 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
29 may 2026	Contratación del suministro, montaje y desmontaje de jaimas y carpas para la feria de San Juan y las Fiestas de Septiembre; alquiler e instalación de toldos y colocación de banderitas y farolillos en las fiestas de septiembre y alquiler, montaje y desmontaje de un vallado para un cono navideño en las fiestas de navidad para los años 2026 y 2027 en el municipio de Cabra (Córdoba).	Beat Show SL	51 mil €	2,9 %	1
24 may 2026	Contratación del suministro e instalación del Alumbrado Extraordinario para las Fiestas de Septiembre de 2026 y 2027, las Fiestas de Navidad-Reyes de 2026-27 Y 2028-2028, Carnaval de 2026 Y 2027, Feria de San Juan de 2027 y 2028, en el municipio de Cabra (Córdoba).	Iluminaciones Moven SL	148 mil €	1 %	3
23 abr 2026	Contratacion Suministro mediante alguiler, entrega y recogida de módulos diáfanos para la Feria de San Juan (11)y Fiestas de Septiembre (2) y módulos destinados a camerino de artistas para feria de San Juan (!) y fiestas de Septiembre (!), para los años 2026 y 2027, más dos posibles prórrogas para los años 2028 y 2029 en el municipio de Cabra(Córdoba)	Renta de Maquinaria SLU	17 mil €	23,1 %	2
5 mar 2026	Contrato de obras de Conservación, Restauración y Rehabilitación del Mitreo y otros espacios anejos en la Villa del Mitra, financiado por una Subvención para la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Municipal 2024, por parte de la Diputación Provincial de Córdoba.	Hermanos Campano SLU	48 mil €	0,8 %	1
5 nov 2025	Ejecución de Obras de Plan Asfalto 2025 , conforme al proyecto redactado por Arquitecto Técnico D. Miguel A. Ramírez Luque	Construcciones Maygar SL	134 mil €	23 %	5

Contratación del suministro, montaje y desmontaje de jaimas y carpas para la feria de San Juan y las Fiestas de Septiembre; alquiler e instalación de toldos y colocación de banderitas y farolillos en las fiestas de septiembre y alquiler, montaje y desmontaje de un vallado para un cono navideño en las fiestas de navidad para los años 2026 y 2027 en el municipio de Cabra (Córdoba).
Beat Show SL
Importe 51 mil € · Baja 2,9 % · Ofertas 1
29 may 2026
Contratación del suministro e instalación del Alumbrado Extraordinario para las Fiestas de Septiembre de 2026 y 2027, las Fiestas de Navidad-Reyes de 2026-27 Y 2028-2028, Carnaval de 2026 Y 2027, Feria de San Juan de 2027 y 2028, en el municipio de Cabra (Córdoba).
Iluminaciones Moven SL
Importe 148 mil € · Baja 1 % · Ofertas 3
24 may 2026
Contratacion Suministro mediante alguiler, entrega y recogida de módulos diáfanos para la Feria de San Juan (11)y Fiestas de Septiembre (2) y módulos destinados a camerino de artistas para feria de San Juan (!) y fiestas de Septiembre (!), para los años 2026 y 2027, más dos posibles prórrogas para los años 2028 y 2029 en el municipio de Cabra(Córdoba)
Renta de Maquinaria SLU
Importe 17 mil € · Baja 23,1 % · Ofertas 2
23 abr 2026
Contrato de obras de Conservación, Restauración y Rehabilitación del Mitreo y otros espacios anejos en la Villa del Mitra, financiado por una Subvención para la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Municipal 2024, por parte de la Diputación Provincial de Córdoba.
Hermanos Campano SLU
Importe 48 mil € · Baja 0,8 % · Ofertas 1
5 mar 2026
Ejecución de Obras de Plan Asfalto 2025 , conforme al proyecto redactado por Arquitecto Técnico D. Miguel A. Ramírez Luque
Construcciones Maygar SL
Importe 134 mil € · Baja 23 % · Ofertas 5
5 nov 2025

Todas las adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 279
presupuesto típico del organismo: 49 mil €; mediana de 183 licitaciones, sin contratos menores
baja de adjudicación: 18,2 %; bajo el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra acumula 279 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 183 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 48.658,47 €. Esta convocatoria, con 180.495,87 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 147.591,46 €, un 18,2 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra?

Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra acumula 279 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra?

El presupuesto de licitación es de 180.495,87 €. La mediana de 183 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 48.658,47 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra?

El importe de adjudicación fue de 147.591,46 €, un 18,2 % por debajo del presupuesto de licitación.