Ir al contenido
licto.
Contrato de Obras: Redacción del proyecto y la ejecución de las obras de ACERADO ACCESIBLE DE UNIÓN DE LAS ZONAS ALTA Y BAJA DE ISLANTILLA, financiado por la Unión Europea: “Planes de Sostenibilidad Turística en Destino”
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de Obras: Redacción del proyecto y la ejecución de las obras de ACERADO ACCESIBLE DE UNIÓN DE LAS ZONAS ALTA Y BAJA DE ISLANTILLA, financiado por la Unión Europea: “Planes de Sostenibilidad Turística en Destino”

Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla · Huelva, Andalucía

522.314,05 €
Presupuesto sin IVA
412.001,32 €
Importe de adjudicación
9 meses
Duración
Tr Construya SLU
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 1206/2024; Órgano de Contratación: Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla; Importe: 522314.05 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45233140Obras viales
71000000Servicios de arquitectura
Ejecución
Huelva, Andalucía · 9 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Características
Fondos UE
Tramitación
Información previa10 dic 2024
Publicada12 mar 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación24 abr 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

2

Criterios de evaluación

Oferta económica70%
Reducción de plazo de ejecución30%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

NIF: B21107677

412.001,32 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 498.521,60 €

Adj. 24 abr 2025 · Form. 6 may 2025 · Inicio 7 may 2025

3 ofertas (3 PYME) · 412.001,32 €494.525,00 €

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrar

Solvencia técnica

XSX-CERTCALIDAD

Clasificada

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Clasificada

Este contrato en su contexto

35
licitaciones del organismo
73.182,87 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 35 licitaciones
21,1 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla acumula 35 licitaciones registradas en Licto. Sobre 35 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 73.182,87 €. Esta convocatoria, con 522.314,05 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 412.001,32 €, un 21,1 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla?

Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla acumula 35 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla?

El presupuesto de licitación es de 522.314,05 €. La mediana de 35 licitaciones de Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla con presupuesto publicado en Licto es de 73.182,87 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla?

El importe de adjudicación fue de 412.001,32 €, un 21,1 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto