Ir al contenido
licto.
Contrato de obras de reforma y rehabilitación casa de la cultura miguel de cervantes
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obras de reforma y rehabilitación casa de la cultura miguel de cervantes

Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara · El Real de la Jara, Sevilla, Andalucía

822.925,04 €
Presupuesto sin IVA
762.851,51 €
Importe de adjudicación
12 meses
Duración
Obras y Servicios Masersa SL
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: P4108000C-2026/000029-PAAS; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara; Importe: 822925.04 EUR; Estado: ADJ
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45000000Trabajos de construcción
Ejecución
El Real de la Jara, Sevilla, Andalucía · 12 meses
Participación
Presentación: Electrónica
Tramitación
Publicada27 abr 2026
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación9 jun 2026
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara

55 licitaciones

Criterios de adjudicación

4

Criterios de evaluación

Ejecución adicional de mejoras [3]30%
Aspecto económico (precio) [1]25%
Incremento del plazo de mantenimiento de la actuación [4]25%
Reducción del plazo de ejecución [2]20%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Obras y Servicios Masersa SL

NIF: B72765498

762.851,51 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 923.050,33 €

Adj. 9 jun 2026

3 ofertas

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Solvencia técnica

Según pliego

(Solvencia Técnica) VEASE PCAP (Ayuda: Adjunte un sólo fichero por cada requisito, consulte los pliegos para más información.).

Solvencia económica

Según pliego

(Solvencia Económica) VEASE PCAP (Ayuda: Adjunte un sólo fichero por cada requisito, consulte los pliegos para más información.).

Este contrato en su contexto

55
licitaciones del organismo
27.750,00 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 55 licitaciones
7,3 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara acumula 55 licitaciones registradas en Licto. Sobre 55 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 27.750,00 €. Esta convocatoria, con 822.925,04 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 762.851,51 €, un 7,3 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara?

Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara acumula 55 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara?

El presupuesto de licitación es de 822.925,04 €. La mediana de 55 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara con presupuesto publicado en Licto es de 27.750,00 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de El Real de la Jara?

El importe de adjudicación fue de 762.851,51 €, un 7,3 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto