Ir al contenido
licto.
Contrato de obras "Plan asfalto Barrio de Los Pintores", a tramitar por procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación y trámite ordinario
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de obras "Plan asfalto Barrio de Los Pintores", a tramitar por procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación y trámite ordinario

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola · Fuengirola, Málaga, Andalucía

107.768,07 €
Presupuesto sin IVA
74.231,94 €
Importe de adjudicación
21 días
Duración
Masfalt SA
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: CONTR-2025000008; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola; Importe: 107768.07 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45233222Trabajos de pavimentación y asfaltado
Ejecución
Fuengirola, Málaga, Andalucía · 21 días
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada3 feb 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación3 abr 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola

1.058 licitaciones

Criterios de adjudicación

2

Criterios de evaluación

Crt 1º: mejor oferta económica75%
Crt 2º: menor plazo de ejecución de las obras25%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Masfalt SAPYME

NIF: A92064583

74.231,94 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 89.820,65 €

Adj. 3 abr 2025 · Form. 24 abr 2025 · Inicio 24 abr 2025

9 ofertas (7 PYME) · 0,00 € – 95.859,71 €

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrar

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Conforme al Anexo III del PCAP

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Conforme al Anexo III del PCAP

Este contrato en su contexto

1.058
licitaciones del organismo
35.825,24 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 1.051 licitaciones
31,1 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola acumula 1.058 licitaciones registradas en Licto. Sobre 1.051 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 35.825,24 €. Esta convocatoria, con 107.768,07 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 74.231,94 €, un 31,1 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola?

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola acumula 1.058 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola?

El presupuesto de licitación es de 107.768,07 €. La mediana de 1.051 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola con presupuesto publicado en Licto es de 35.825,24 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola?

El importe de adjudicación fue de 74.231,94 €, un 31,1 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto