Ir al contenido
licto.
Contrato de obras de ejecución del Plan de Asfaltado 3ª Fase
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de obras de ejecución del Plan de Asfaltado 3ª Fase

Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias · Las Gabias, Granada, Andalucía

591.054,09 €
Presupuesto sin IVA
90 días
Duración

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 2025 22 25000124; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias; Importe: 591054.09 EUR; Estado: EV
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45233200Trabajos diversos de pavimentación
45233222Trabajos de pavimentación y asfaltado
45233252Trabajos de pavimentación de calles
Ejecución
Las Gabias, Granada, Andalucía · 90 días
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada30 oct 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

3

Criterios de evaluación

Mejor oferta económica70%
Garantía dada por el adjudicatario15%
Reducción plazo de ejecución obra15%

Requisitos de participación

7

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributarias

Solvencia técnica

XSX-CERTCALIDAD

Ver PCAP

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Ver PCAP

Este contrato en su contexto

138
licitaciones del organismo
55.508,32 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 135 licitaciones
16,4 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias acumula 138 licitaciones registradas en Licto. Sobre 135 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 55.508,32 €. Esta convocatoria, con 591.054,09 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó un 16,4 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias?

Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias acumula 138 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias?

El presupuesto de licitación es de 591.054,09 €. La mediana de 135 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias con presupuesto publicado en Licto es de 55.508,32 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Las Gabias?

La adjudicación quedó un 16,4 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto