El objeto del contrato es la ejecución de las Obras Contempladas en el Proyecto Básico Reformado (II) y Proyecto de Ejecución de las Obras de Rehabilitación Integral y Mejora de la Accesibilidad de la Plaza de España y Calles adyacentes.

Adjudicada· 30 ene 2025

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Neocon Bornos 2011 SLU

PYMEBornos, Andalucía

470 mil €

5,2 % bajo el presupuesto

Oferta única

Presupuesto sin IVA: 496 mil €; 600 mil € con IVA
Valor estimado: 496 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (12)

Último dato de la fuente: 2 jul 2026

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

15135/2024

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto simplificado
Duración: 8 meses
Requisitos de acceso: Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: según PCAP
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 40 % precio · 60 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (12)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAPPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

PROYECTOPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (10)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45200000Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Lugar de ejecución: Rota, Cádiz, Andalucía
Características: Sin variantes

Criterios de adjudicación9

9 criterios · 40 % precio, 60 % otros automáticos

AutomáticoCriterio económico40%

AutomáticoMejoras técnicas 720%

AutomáticoMejoras técnicas 610%

AutomáticoMejoras técnicas 15%

AutomáticoMejoras técnicas 25%

AutomáticoMejoras técnicas 35%

AutomáticoMejoras técnicas 45%

AutomáticoMejoras técnicas 55%

AutomáticoReducción del plazo de ejecución5%

Lotes y adjudicaciones

Neocon Bornos 2011 SLU

PYMEBornos, Andalucía

470.000,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 568.700,00 €

Adj. 30 ene 2025 · Form. 6 feb 2025 · Inicio 7 feb 2025

1 oferta (1 PYME)

Modificaciones del contrato4

4 modificaciones · última 2 jul 2026

4 modificaciones posteriores a la adjudicación

Modificación 1

En virtud de Decreto Alcaldía número 2026-1438 de fecha 4 de marzo de 2026 se concede a la empresa contratista NEOCON BORNOS 2011, SLU (CIF B-11892445), adjudicataria del contrato de las Obras Contempladas en el Proyecto Básico Reformado (II) y Proyecto de Ejecución de las Obras de Rehabilitación Integral y Mejora de la Accesibilidad de la Plaza de España y Calles Adyacentes, actuación integrada dentro del PLAN CÁDIZ - MARCHA 2024 financiado por la Excma. Diputación de Cádiz], la ampliación del plazo de ejecución (en cinco semanas adicionales), fijándose la nueva fecha de finalización de las obras para el próximo 06 de mayo de 2026, y ello de acuerdo a lo informado por el Director de Obras responsable del contrato.

Plazo: +35 días 245 días

Modificación 2

En virtud de Decreto Alcaldía número 2026-2921 de fecha 05 de mayo de 2026 se concede a la empresa contratista NEOCON BORNOS 2011, SLU (CIF B-11892445), adjudicataria del contrato de las Obras Contempladas en el Proyecto Básico Reformado (II) y Proyecto de Ejecución de las Obras de Rehabilitación Integral y Mejora de la Accesibilidad de la Plaza de España y Calles Adyacentes, actuación integrada dentro del PLAN CÁDIZ - MARCHA 2024 financiado por la Excma. Diputación de Cádiz], la ampliación del plazo de ejecución (en ocho semanas adicionales), fijándose la nueva fecha de finalización de las obras para el próximo 01 de julio de 2026, y ello de acuerdo a lo informado por el Director de Obras responsable del contrato.

Plazo: +56 días 301 días

Modificación 3

Autorizar la modificación del PROYECTO BÁSICO REFORMADO (II) Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PLAZA DE ESPAÑA Y CALLES ADYACENTES"

+49.932,07 €

Importe: 470.000,00 € 519.932,07 € (sin IVA)

Modificación 4

Conceder a la empresa contratista NEOCON BORNOS 2011, SLU, adjudicataria del contrato de OBRAS CONTEMPLADAS EN EL “PROYECTO BÁSICO REFORMADO (II) Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PLAZA DE ESPAÑA Y CALLES ADYACENTES”

Plazo: +41 días 342 días

Requisitos de participación4

4 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibición

Solvencia técnica

XSX-CERTCALIDAD

Se acreditará mediante la presentación de la clasificación de la empresa en el grupo, subgrupo y categorías indicados en la cláusula 14 del PCAP, en caso de no estar clasificado se acreditará conforme a lo establecido en la misma cláusula del PCAP.

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Parecidas abiertas ahora

Contrato de obras consistente en la ejecución del proyecto "Restauración de fachadas exteriores en pabellón municipal de Trebujena" incluido en el plan de adecuación y mejora de instalaciones y espacios deportivos 2026 (PAMIED 2026), de la Excma. Diputación de Cádiz.

Alcaldía del Ayuntamiento de Trebujena

ConstrucciónTrebujena, Cádiz, Andalucía

cierra28 octhoy

50 mil €sin IVA

Obra de Instalación de los Sistemas de cloración y corrección de Ph del agua fría de consumo humano (Afch) en los centros de Ibermutua de Valencia, Alicante Y Sevilla.

Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

ConstrucciónEspaña

cierra29 octmañana

37 mil €sin IVA

Contrato de obra de reparación de cubiertas de edificios municipales o de uso municipal, en La Línea de la Concepción (Cádiz)

Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción

ConstrucciónLa Línea de la Concepción, Cádiz, Andalucía

cierra29 octmañana

225 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · sin actualizaciones

Fases

Publicada 2 dic 2024
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 30 ene 2025
Ejecución 5 mar 2026 · 4 modificaciones

Publicaciones

2 jul 2026Modificación del contratoPerfil del contratante
3 jun 2026Modificación del contratoPerfil del contratante
7 may 2026Modificación del contratoPerfil del contratante
5 mar 2026Modificación del contratoPerfil del contratante
7 feb 2025Formalización del contratoPerfil del contratante

Ver 2 más

30 ene 2025AdjudicaciónPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
2 dic 2024Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Rota

Administración localRota, Andalucía

146 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
24 ago 2026	El objeto del contrato es la adjudicación del Contrato de Servicio de Montaje, Mantenimiento, Desmontaje del Alumbrado Extraordinario y de las Redes de Baja Tensión del Alumbrado Extraordinario de las Fiestas Patronales.	Iluminaciones Ximenez SAU	50 mil €	0,1 %	1
22 jun 2026	El objeto del contrato, es la ejecución de las Obras contempladas en el Proyecto de Urbanización de las Calles Doctor Fleming, Ntra. Señora de Fátima, del Tejar, Almendros y Plaza del Molino. PLAN CÁDIZ MARCHA 2025 - PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 2025 (ACTUACIÓN 37.1).	Iter Trivium SLU	558 mil €	0 %	1
10 mar 2026	El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es el Suministro, Instalación y Servicio del Entoldadado de las Calles Comerciales Charco y García Sánchez. Actuación integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en Rota -Plan de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022 en el marco del PRTR, financiado por la UE con fondos Next Generation.	Neocon Bornos 2011 SLU	52 mil €	0 %	2
10 feb 2026	El objeto del contrato es la ejecución de las obras descritas en el «Anteproyecto y Proyecto de Ejecución para las Obras de Reforma de la Plaza José Navarrete de Rota (Cádiz)», redactado en fecha 16/09/2025 por el Arquitecto en Prácticas del Departamento de Proyectos y Obras del Excmo.Ayuntamiento de Rota	Neocon Bornos 2011 SLU	296 mil €	0 %	1
10 dic 2025	La ejecución de las Obras contempladas en el Proyecto de Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones de Alumbrado de las Pistas Deportivas Exteriores y del Acondicionamiento de la Cubierta del Pabellón del Polideportivo Mpal Antonio Barriento "Chispa"- Actuación encuadrada en el Plan de adecuación y mejora instalaciones deportivos 2025, subvencionada Dip. Provincial de Cádiz	Instalaciones Hipanova SLU	47 mil €	0,8 %	1

Todas las adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Rota →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Alcaldía del Ayuntamiento de Rota: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Alcaldía del Ayuntamiento de Rota y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

7Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo — Que la empresa adjudicataria designe una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en materia de seguridad y salud laboral, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la detección de las posibles incidencias que surjan durante la ejecución del contrato.

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 146
presupuesto típico del organismo: 106 mil €; mediana de 104 licitaciones, sin contratos menores
baja de adjudicación: 5,2 %; bajo el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Rota acumula 146 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 104 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 105.759,68 €. Esta convocatoria, con 495.867,77 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 470.000,00 €, un 5,2 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Rota?

Alcaldía del Ayuntamiento de Rota acumula 146 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Rota?

El presupuesto de licitación es de 495.867,77 €. La mediana de 104 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Rota con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 105.759,68 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Rota?

El importe de adjudicación fue de 470.000,00 €, un 5,2 % por debajo del presupuesto de licitación.