Obra de reforma de aseos tipo “D” en planta 3ª. ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla
Rectorado de la Universidad de Sevilla · Sevilla, Andalucía
Objeto del contrato
Inteligencia competitiva
ProfesionalAnálisis detallado de licitaciones públicas
Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.
Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso
Órgano de contratación
Criterios de adjudicación
3Criterios de evaluación
Lotes y adjudicaciones
Resultado de la adjudicación
NIF: B90413501
Contrato (sin IVA)
con IVA: 77.742,50 €
Adj. 1 dic 2021 · Form. 15 dic 2021 · Inicio 15 dic 2021
2 ofertas · 64.250,00 € – 65.361,52 €
Modificaciones del contrato
33 modificaciones posteriores a la adjudicación
Modificación 1
Necesidad y justificación: Ver escrito solicitud de ampliación de plazo de la empresa adjudicataria e informe positivo de la dirección facultativa. Modificación propuesta: Se solicita la ampliación de plazo de ejecución de dos meses, lo que llevaría la fecha de finalización de la obra al día 24 de junio de 2022.
- Plazo
- +2 meses 5 meses
Modificación 2
Teniendo en cuenta la solicitud de ampliación de plazo en 5 semanas solicitada por la empresa y que dicha solicitud ha sido aprobada por la Dirección facultativa de la obra. Esta Dirección General del Espacio Universitario, considera que los motivos expuestos para dicha ampliación están justificados y obedecen a causas ajenas al propio contratista.
- Plazo
- +35 días 175 días
Modificación 3
Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, el Decreto Legislativo 1/2013 texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, el Estatuto de la Universidad de Sevilla, y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público por el cual se rige este contrato. Resuelve Primero. - Introducir la modificación en el contrato propuesta por el responsable del proyecto por las razones que se justifican debidamente en el expediente. Segundo. - Aprobar la nueva fecha de finalización de 2 de septiembre de 2022. Tercero. - El resto de las condiciones permanecen inalterables
- Plazo
- +33 días 208 días
Requisitos de participación
3Requisitos del licitador
Requisitos generales
Solvencia técnica
Experiencia en trabajos similares
Según Anexo IV
Solvencia económica
Volumen anual de negocios
Según Anexo IV.
Documentación Técnica
Documentación Legal
Documentación Adicional
Este contrato en su contexto
Rectorado de la Universidad de Sevilla acumula 3.043 licitaciones registradas en Licto. Sobre 2.876 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 1500,00 €. Esta convocatoria, con 69.910,93 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 64.250,00 €, un 8,1 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Cómo calculamos estas cifras →
Preguntas frecuentes
¿Cuántas licitaciones ha publicado Rectorado de la Universidad de Sevilla?
Rectorado de la Universidad de Sevilla acumula 3.043 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Rectorado de la Universidad de Sevilla?
El presupuesto de licitación es de 69.910,93 €. La mediana de 2.876 licitaciones de Rectorado de la Universidad de Sevilla con presupuesto publicado en Licto es de 1500,00 €.
¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Rectorado de la Universidad de Sevilla?
El importe de adjudicación fue de 64.250,00 €, un 8,1 % por debajo del presupuesto de licitación.
Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto