Obra de reforma en planta baja para aulario en el antiguo Instituto Anatómico Forense. Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
Adjudicada· 13 mar 2024
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
Adjudicataria
PYMEMérida, Extremadura
874 mil €
17,5 % bajo el presupuesto
8 ofertas · media del sector 4,5
- Presupuesto sin IVA
- 1,1 M €
- 1,3 M € con IVA
- Valor estimado
- 1,1 M €
- con prórrogas
Último dato de la fuente: 19 sept 2025
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Abierto
Duración: 8 meses
- Requisitos de acceso
Clasificación exigida: grupo C, subgrupo 4, categoría 4
Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: experiencia en trabajos similares
- Garantías
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
- Lotes
Contrato único, sin lotes
- Criterios
40 % precio · 50 % juicio de valor · 10 % otros automáticos
- Dónde se presenta
PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (24)
Acceso libre y gratuito
PCAP
Requisitos, solvencia, criterios y garantías
PPT
Qué hay que hacer y cómo
Otros (20)
- 0 Autorizacion Admon Reajuste AnualidadesPDF (se abre en una pestaña nueva)
- 6 Acta Replanteo PrevioPDF (se abre en una pestaña nueva)
- 6 Anexo MPDF (se abre en una pestaña nueva)
- 6 ESTUDIO BASICO SEG SALUDPDF (se abre en una pestaña nueva)
- 6 INFORME SUPERVISIONPDF (se abre en una pestaña nueva)
- 6 Mediciones bc3RAR (se abre en una pestaña nueva)
- 6 REFORMA D PROY BASICO Y D EJECUCIONPDF (se abre en una pestaña nueva)
- informe S2 (se abre en una pestaña nueva)
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas (se abre en una pestaña nueva)
- Documento de aprobación del expediente (se abre en una pestaña nueva)
- Memoria justificativa (se abre en una pestaña nueva)
- RC3 (se abre en una pestaña nueva)
- VISITA INSTALACIONES (se abre en una pestaña nueva)
- NOTA INFORMATIVA (se abre en una pestaña nueva)
- RC 2 (se abre en una pestaña nueva)
- Actos públicos informativos o de aperturas de ofertas (se abre en una pestaña nueva)
- Acta Mesa 1 (se abre en una pestaña nueva)
- ACTA MESA 2 (se abre en una pestaña nueva)
- RC (se abre en una pestaña nueva)
- Acuerdo de iniciación del expediente (se abre en una pestaña nueva)
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45214400Trabajos de construcción de edificios universitarios
- Lugar de ejecución
- Sevilla, Andalucía
- Características
- SubastaSin variantes
Criterios de adjudicación6
6 criterios · 40 % precio, 50 % juicio de valor, 10 % otros automáticos
Criterios de adjudicación6
6 criterios · 40 % precio, 50 % juicio de valor, 10 % otros automáticos
Criterios de evaluación
Lotes y adjudicaciones
PYMEMérida, Extremadura
Contrato (sin IVA)
con IVA: 1.057.284,92 €
Adj. 13 mar 2024 · Form. 18 mar 2024 · Inicio 18 mar 2024
8 ofertas (6 PYME) · 830.292,00 € – 997.266,81 €
Modificaciones del contrato9
9 modificaciones · última 19 sept 2025
Modificaciones del contrato9
9 modificaciones · última 19 sept 2025
9 modificaciones posteriores a la adjudicación
Modificación 1
Con fecha 17 de noviembre de 2024 el responsable del contrato, solicita el siguiente reajuste de anualidades con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, por las siguientes razones: “La previsión de gasto para la anualidad 2024 se ve ligeramente alterada debido al ritmo de las obras, por lo que se imputará en la anualidad de 2025”.
+0,00 €
- Importe
- 873.789,19 € 873.789,19 € (sin IVA)
Modificación 2
Con fecha 14 de enero de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “El acta de replanteo e inicio de obra se firmó el 3 de junio de 2024. La totalidad de los espacios objeto de la actuación no fueron cedidos hasta agosto de 2024, por lo que se justifica la ampliación de plazo de dos meses y medio. Se adjunta escrito de la empresa adjudicataria, así como informes de la Dirección Facultativa y del Servicio Técnico de Infraestructuras”. Modificación propuesta: “Se solicita la ampliación de plazo de ejecución de dos meses y medio, lo que llevaría el plazo de finalización de la obra hasta el 4 de abril de 2025”.
- Plazo
- +75 días 300 días
Modificación 3
Con fecha 22 de enero de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “El acta de replanteo e inicio de obra se firmó el 3 de junio de 2024. La totalidad de los espacios objeto de la actuación no fueron cedidos hasta agosto de 2024, por lo que se justifica la ampliación de plazo de dos meses y medio. Se adjunta escrito de la empresa adjudicataria, así como informes de la Dirección Facultativa y del Servicio Técnico de Infraestructuras”. Modificación propuesta: “Se solicita la ampliación de plazo de ejecución de dos meses y medio, lo que llevaría el plazo de finalización de la obra hasta el 4 de abril de 2025”.
- Plazo
- +75 días 300 días
Modificación 4
Con fecha 11 de febrero de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato:
+217.993,47 €
- Importe
- 873.789,19 € 1.091.782,66 € (sin IVA)
Modificación 5
Con fecha 28 de marzo de 2025 el responsable del contrato, solicita el siguiente reajuste de anualidades con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, por las siguientes razones: “La previsión de gasto para la anualidad 2024 se ha visto ligeramente alterada debido al ritmo de las obras aumentando la anualidad 2025”.
+0,00 €
- Importe
- 1.091.782,66 € 1.091.782,66 € (sin IVA)
Modificación 6
Con fecha 3 de abril de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la ampliación de plazo de ejecución de dos meses, lo que llevaría el plazo de finalización de la obra al día 4 de junio de 2025.
- Plazo
- +60 días 360 días
Modificación 7
Con fecha 29 de mayo de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “Se recogen en el informe de la coordinadora técnica de la obra que se acompaña a la presente solicitud". En el precitado informe entre otros motivos, se especifica en el punto 7º que "debido a retrasos en los suministros de materiales contemplados en la modificación del contrato, es imposible la terminación de trabajos e instalaciones para su posterior comprobación y certificación según proyecto modificado y normativa de aplicación". Modificación propuesta: “Modificación del plazo de ejecución, ampliándolo hasta el 4 de julio de 2025, sin variación del resto de condiciones”.
- Plazo
- +30 días 390 días
Modificación 8
Con fecha 7 de julio de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación temporal del contrato.
+0,00 €
- Importe
- 1.091.782,66 € 1.091.782,66 € (sin IVA)
- Plazo
- +15 días 405 días
Modificación 9
Introducir la modificación en el contrato propuesta por el responsable del proyecto por las razones que se justifican debidamente en el expediente.
+2.266,15 €
- Importe
- 1.091.782,66 € 1.094.048,81 € (sin IVA)
Requisitos de participación4
4 requisitos · clasificación, solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos de participación4
4 requisitos · clasificación, solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos generales
Solvencia técnica
Experiencia en trabajos similares
Según Anexo III. Experiencia en la ejecución de obras (que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos). El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (referido al Lote/s, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.
Solvencia económica
Volumen anual de negocios
Según Anexo III. Volumen anual de negocios al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año, en su caso, referidos a los Lotes.
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Ejecución · 2 actualizaciones del anuncio o los pliegos
Tramitación y cambios
Ejecución · 2 actualizaciones del anuncio o los pliegos
Fases
- Publicada 12 dic 2023
- Evaluación
- Requerimiento pendiente
- Adjudicación 13 mar 2024
- Ejecución 22 nov 2024 · 8 modificaciones
Publicaciones
- 19 sept 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
- 10 jul 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
- 13 jun 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
- 25 abr 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
- 8 abr 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
Ver 8 más
- 24 feb 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
- 24 ene 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
- 22 nov 2024Modificación del contratoPerfil del contratante
- 19 mar 2024Formalización del contratoPerfil del contratante
- 13 mar 2024AdjudicaciónPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
- 9 ene 2024Anuncio y pliegos actualizadosPerfil del contratante
- 14 dic 2023Anuncio y pliegos actualizadosPerfil del contratante
- 12 dic 2023Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante
Órgano de contratación
Rectorado de la Universidad de Sevilla
3.570 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 jul 2026 | Ibera Multiservice SL | 217 mil € | 0,6 % | 1 | |
| 28 may 2026 | Electricidad y Montajes del Sur SL | 65 mil € | 3,8 % | 1 | |
| 14 abr 2026 | Joaquín Pérez Díez SL | 947 mil € | 4 % | 1 | |
| 19 feb 2026 | Globalzia SL | 123 mil € | 0 % | 1 | |
| 24 oct 2025 | Ibera Multiservice SL | 132 mil € | 1,5 % | 2 |
- Ibera Multiservice SL
Importe 217 mil € · Baja 0,6 % · Ofertas 1
29 jul 2026
- Electricidad y Montajes del Sur SL
Importe 65 mil € · Baja 3,8 % · Ofertas 1
28 may 2026
- Joaquín Pérez Díez SL
Importe 947 mil € · Baja 4 % · Ofertas 1
14 abr 2026
- Globalzia SL
Importe 123 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
19 feb 2026
- Ibera Multiservice SL
Importe 132 mil € · Baja 1,5 % · Ofertas 2
24 oct 2025
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Rectorado de la Universidad de Sevilla: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Rectorado de la Universidad de Sevilla y quién gana en tu sector.
Condiciones del contrato
Requisitos de ejecución
- 2Consideraciones de tipo social — El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los trabajadores que participan en la ejecución del contrato
Subcontratación
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la obra. Ver Subcontratación en el PCAP.
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 3.570
- presupuesto típico del organismo
- 123 mil €
- mediana de 884 licitaciones, sin contratos menores
- baja de adjudicación
- 17,5 %
- bajo el presupuesto de licitación
Rectorado de la Universidad de Sevilla acumula 3.570 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 884 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 123.004,50 €. Esta convocatoria, con 1.059.266,81 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 873.789,19 €, un 17,5 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Rectorado de la Universidad de Sevilla?
Rectorado de la Universidad de Sevilla acumula 3.570 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Rectorado de la Universidad de Sevilla?
El presupuesto de licitación es de 1.059.266,81 €. La mediana de 884 licitaciones de Rectorado de la Universidad de Sevilla con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 123.004,50 €.
¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Rectorado de la Universidad de Sevilla?
El importe de adjudicación fue de 873.789,19 €, un 17,5 % por debajo del presupuesto de licitación.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Último dato de la fuente: 19 sept 2025 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 16:23 h