Obra de rehabilitación para las nuevas dependencias de la casa hermandad de los Estudiantes y otros servicios centrales de la Universidad de Sevilla.
Rectorado de la Universidad de Sevilla · Sevilla, Andalucía
Objeto del contrato
Inteligencia competitiva
ProfesionalAnálisis detallado de licitaciones públicas
Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.
Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso
Órgano de contratación
Criterios de adjudicación
3Criterios de evaluación
Lotes y adjudicaciones
Resultado de la adjudicación
NIF: A41189853
Contrato (sin IVA)
con IVA: 1.211.477,28 €
Adj. 31 ago 2024 · Form. 5 sept 2024 · Inicio 5 sept 2024
4 ofertas (4 PYME) · 1.001.220,89 € – 1.148.375,37 €
Modificaciones del contrato
88 modificaciones posteriores a la adjudicación
Modificación 1
Con fecha 13 de noviembre de 2024 el responsable del contrato, solicita el siguiente reajuste de anualidades con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, por las siguientes razones: “Lo reflejado en la situación inicial (1.390.744,20 € con IVA) y la solicitada en el reajuste (1.211.477,28 € con IVA) se debe a la diferencia entre el importe de licitación y el importe de adjudicación La previsión de gasto para la anualidad 2024 se ve ligeramente alterada debido al ritmo de las obras, aumentando la anualidad de 2025”.
Modificación 2
Con fecha 10 de diciembre de 2024, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “Retraso en el comienzo de los trabajos por la demora en la retirada o traslado de instalaciones en uso y días de lluvia en el mes de octubre. Se adjunta escrito de la empresa adjudicataria, así como informes favorables de la Dirección Facultativa y de la Jefa del Servicio Técnico de Infraestructuras de la Dirección General del Espacio Universitario”. Modificación propuesta: “Se solicita la ampliación de plazo de ejecución de 60 días, lo que llevaría el plazo de finalización de la obra hasta el 25 de febrero de 2025”.
- Plazo
- +2 meses 5 meses
Modificación 3
Con fecha 21 de febrero de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato.
- Plazo
- +74 días 224 días
Modificación 4
Con fecha 25 de abril de 2025 el responsable del contrato, solicita el siguiente reajuste de anualidades con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, por las siguientes razones: “Se solicita el reajuste de anualidades para acomodar el crédito al ritmo de ejecución y pagos del contrato; la última certificación de 2024 se ha abonado en 2025, y se ha tramitado una ampliación del plazo de ejecución.”
+0,00 €
- Importe
- 1.001.220,89 € 1.001.220,89 € (sin IVA)
Modificación 5
Con fecha 13 de mayo de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato
+0,00 €
- Importe
- 1.001.220,89 € 1.001.220,89 € (sin IVA)
- Plazo
- +60 días 284 días
Modificación 6
Introducir la modificación en el contrato propuesta por el responsable del contrato por las razones que se justifican debidamente en el expediente, estableciendo la nueva fecha de finalización del contrato el 22 de agosto de 2025.
- Plazo
- +44 días 328 días
Modificación 7
Con fecha 10 de septiembre de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato en las siguientes condiciones: Necesidad y justificación: “Se tramita una modificación contractual de importe, producida por un exceso de medición que en principio no requería mayor plazo de ejecución; este hecho ha sido comunicado por la DF a falta de dos días de la finalización del plazo por lo que no ha sido posible formalizarla en el mismo. Se acompaña informe técnico”. Modificación propuesta: “Nueva fecha de finalización del plazo de ejecución 9 de octubre de 2025”.
- Plazo
- +34 días 362 días
Modificación 8
Con fecha 10 de septiembre de 2025, el Director General del Espacio Universitario solicita la modificación del contrato
+42.749,56 €
- Importe
- 1.001.220,89 € 1.043.970,45 € (sin IVA)
Requisitos de participación
3Requisitos del licitador
Requisitos generales
Solvencia técnica
Según pliego
Experiencia en la ejecución de obras (que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos). El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 70% del valor estimado del contrato (referido al Lote/s, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.
Solvencia económica
Volumen anual de negocios
Volumen anual de negocios al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año, en su caso, referidos a los Lotes
Documentación Técnica
Documentación Legal
Documentación Adicional
Documentación General
Este contrato en su contexto
Rectorado de la Universidad de Sevilla acumula 3.041 licitaciones registradas en Licto. Sobre 2.874 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 1500,00 €. Esta convocatoria, con 1.149.375,37 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 1.001.220,89 €, un 12,9 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Cómo calculamos estas cifras →
Preguntas frecuentes
¿Cuántas licitaciones ha publicado Rectorado de la Universidad de Sevilla?
Rectorado de la Universidad de Sevilla acumula 3.041 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Rectorado de la Universidad de Sevilla?
El presupuesto de licitación es de 1.149.375,37 €. La mediana de 2.874 licitaciones de Rectorado de la Universidad de Sevilla con presupuesto publicado en Licto es de 1500,00 €.
¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Rectorado de la Universidad de Sevilla?
El importe de adjudicación fue de 1.001.220,89 €, un 12,9 % por debajo del presupuesto de licitación.
Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto