Ir al contenido
licto.
contrato de obras para la construcción de nueva casa consistorial en villaverde del río de consumo energético casi nulo.
Ver en PLACSP
Adjudicada

contrato de obras para la construcción de nueva casa consistorial en villaverde del río de consumo energético casi nulo.

Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río · Villaverde del Río, Sevilla, Andalucía

1.664.808,04 €
Presupuesto sin IVA
1.634.072,04 €
Importe de adjudicación
12 meses
Duración
Pinus SA
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: P4110100G-2026/000002-PAAS; Órgano de Contratación: Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río; Importe: 1664808.04 EUR; Estado: ADJ
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45000000Trabajos de construcción
45213150Trabajos de construcción de edificios de oficinas
Ejecución
Villaverde del Río, Sevilla, Andalucía · 12 meses
Participación
Presentación: Electrónica
Tramitación
Publicada30 mar 2026
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación23 jul 2026
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río

30 licitaciones

Criterios de adjudicación

3

Criterios de evaluación

Aspecto económico (precio) [1]60%
Plazo de ejecución [2]20%
Plazo de garantía [3]20%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Pinus SA

NIF: A23060874

1.634.072,04 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 1.977.227,17 €

Adj. 23 jul 2026

2 ofertas

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Solvencia técnica

Según pliego

(Solvencia Técnica) LAS DESCRITAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINSITRATIVAS PARTICULARES (Ayuda: Adjunte un sólo fichero por cada requisito, consulte los pliegos para más información.).

Solvencia económica

Según pliego

(Solvencia Económica) LAS DESCRITAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES (Ayuda: Adjunte un sólo fichero por cada requisito, consulte los pliegos para más información.).

Este contrato en su contexto

30
licitaciones del organismo
76.851,81 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 30 licitaciones
1,9 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río acumula 30 licitaciones registradas en Licto. Sobre 30 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 76.851,81 €. Esta convocatoria, con 1.664.808,04 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 1.634.072,04 €, un 1,9 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río?

Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río acumula 30 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río?

El presupuesto de licitación es de 1.664.808,04 €. La mediana de 30 licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río con presupuesto publicado en Licto es de 76.851,81 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Pleno del Ayuntamiento de Villaverde del Río?

El importe de adjudicación fue de 1.634.072,04 €, un 1,9 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto