Ir al contenido
licto.
Contrato de Obras de Rehabilitación y Conservación en el Monasterio de Rueda en Sástago (Zaragoza)
Ver en PLACSP
Desierta

Contrato de Obras de Rehabilitación y Conservación en el Monasterio de Rueda en Sástago (Zaragoza)

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. · Zaragoza, Aragón

252.619,51 €
Presupuesto sin IVA
3 meses
Duración

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: TUR_2024_21; Órgano de Contratación: Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U.; Importe: 252619.51 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45212350Edificios de interés histórico o arquitectónico
Ejecución
Zaragoza, Aragón · 3 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%
Características
Fondos UE
Tramitación
Publicada20 dic 2024
Adjudicación19 feb 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

4

Criterios de evaluación

Reducción del plazo de ejecución30%
Ampliación plazo de garantía25%
Memoria técnica25%
Oferta económica20%

Lotes y adjudicaciones

2

Lotes

2 lotes · 2 pendientes

Máx. lotes por oferta: 2Máx. lotes por adjudicatario: 2

Desierto

CPV

PEdificios de interés histórico o arquitectónico

Desierto

CPV

PEdificios de interés histórico o arquitectónico

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Realización de, al menos, dos trabajos de restauración en edificios BIC de importe mínimo de 100.000€ IVA no incluido

Solvencia económica

Seguro de responsabilidad civil

Seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe superior a 1.000.000€.

Volumen anual de negocios

Volumen anual de negocios de importe igual o superior al valor estimado del contrato en el año de mayor volumen de negocio

Este contrato en su contexto

78
licitaciones del organismo
60.000,00 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 78 licitaciones

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. acumula 78 licitaciones registradas en Licto. Sobre 78 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 60.000,00 €. Esta convocatoria, con 252.619,51 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U.?

Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. acumula 78 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U.?

El presupuesto de licitación es de 252.619,51 €. La mediana de 78 licitaciones de Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.A.U. con presupuesto publicado en Licto es de 60.000,00 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto