Contrato Mixto de obras y suministros para la ejecución de proyecto de construcción de una estación de cable submarino en el término municipal de Pájara en Fuerteventura.

Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L.

Adjudicada· 1 jun 2026

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Arcoin SL

PYMEPuerto del Rosario, Canarias

450 mil €

Adjudicada al importe del presupuesto (sin baja)

Oferta única

Presupuesto sin IVA: 450 mil €; 481 mil € con IVA
Valor estimado: 450 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (11)

Último dato de la fuente: 1 jun 2026

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

CANALINK-2026-11 BIS

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto
Duración: 3 meses
Requisitos de acceso: Solvencia económica: remisión a la cláusula 12.3 del PCP
Solvencia técnica: Remisión a la cláusula 12.3 del PCP
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 80 % precio · 20 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (11)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCPPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

PPTPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (9)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 31121000Grupos electrógenos
45213250Trabajos de construcción de edificios industriales
45310000Trabajos de instalación eléctrica
45315600Instalaciones de baja tensión
Lugar de ejecución: Tenerife, Canarias
Características: Fondos UESin variantes

Criterios de adjudicación4

4 criterios · 80 % precio, 20 % otros automáticos

AutomáticoOferta económica80%

AutomáticoReducción de los plazos de ejecución de obra civil del centro10%

AutomáticoAmpliación del plazo de garantía6%

AutomáticoExperiencia adicional del jefe de obra4%

Lotes y adjudicaciones

Arcoin SL

PYMEPuerto del Rosario, Canarias

449.850,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 481.339,50 €

Adj. 1 jun 2026 · Form. 1 jun 2026 · Inicio 2 jun 2026

1 oferta (1 PYME)

Requisitos de participación5

5 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidades

Solvencia técnica

XSX-CERTCALIDAD

Remisión a la cláusula 12.3 del PCP

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

remisión a la cláusula 12.3 del PCP

Parecidas abiertas ahora

Obra de Instalación de los Sistemas de cloración y corrección de Ph del agua fría de consumo humano (Afch) en los centros de Ibermutua de Valencia, Alicante Y Sevilla.

Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

ConstrucciónEspaña

cierra29 octhoy

37 mil €sin IVA

Adecuación a normativa de instalación protección contra incendios TVE TENERIFE

Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.

ConstrucciónTenerife, Canarias

cierra30 octmañana

68 mil €sin IVA

contrato mixto de servicios y suministros de logística para las ferias y acciones realizadas por EIASA

Gerencia de la Empresa Insular de Artesanía, S.A.

Transporte y movilidadTenerife, Canarias

cierra30 octmañana

205 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Ejecución · sin actualizaciones

Fases

Publicada 20 abr 2026
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 1 jun 2026
Ejecución

Publicaciones

1 jun 2026Formalización del contratoPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
1 jun 2026AdjudicaciónPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
20 abr 2026Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L.

Empresa pública localGranadilla de Abona, Canarias

61 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
3 jul 2026	Redacción de proyectos de ejecución, ejecución y dirección facultativa de una perforación horizontal dirigida (PHD) con salida a mar para cada uno de los amarres de cableado de fibra óptica submarino en Bajas de Bristol (Fuerteventura) y en Tamaduste (El Hierro), así como servicios de formación sobre la ejecución de perforaciones dirigidas.	Catalana de Perforacions SA	6 M €	0,2 %	1
24 jun 2026	Contrato mixto de obras y suministros para la ejecución del proyecto de construcción de dos Estaciones de Cable Submarino (CLS) en el término municipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y en el término municipal de Valverde (El Hierro).	2 lotes	1,2 M €	0 %	1
24 feb 2026	Contrato de obras para la canalización y el tendido de cables de fibra óptica en el tramo BMH Playa Honda–Centro Vodafone de Arrecife	Nord Jiatel SL	76 mil €	9 %	3
18 feb 2026	Contrato de Ejecución de Obras para la Ejecución de Proyecto de Canalización y Tendido para Cables de Fibra Óptica Submarina y Terrestre en el Municipio de Pájara, en la Isla de Fuerteventura	Inelcom Proyectos SLU	221 mil €	5 %	2
13 feb 2026	Contrato de obras para la ejecución de proyectos de canalización y tendido para cables de fibra óptica submarina y terrestre en los municipios de La Oliva, Puerto del Rosario y Yaiza, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.	2 lotes	1,1 M €	26,5 %	3

Redacción de proyectos de ejecución, ejecución y dirección facultativa de una perforación horizontal dirigida (PHD) con salida a mar para cada uno de los amarres de cableado de fibra óptica submarino en Bajas de Bristol (Fuerteventura) y en Tamaduste (El Hierro), así como servicios de formación sobre la ejecución de perforaciones dirigidas.Catalana de Perforacions SA
Importe 6 M € · Baja 0,2 % · Ofertas 1
3 jul 2026
Contrato mixto de obras y suministros para la ejecución del proyecto de construcción de dos Estaciones de Cable Submarino (CLS) en el término municipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y en el término municipal de Valverde (El Hierro).2 lotes
Importe 1,2 M € · Baja 0 % · Ofertas 1
24 jun 2026
Contrato de obras para la canalización y el tendido de cables de fibra óptica en el tramo BMH Playa Honda–Centro Vodafone de Arrecife Nord Jiatel SL
Importe 76 mil € · Baja 9 % · Ofertas 3
24 feb 2026
Contrato de Ejecución de Obras para la Ejecución de Proyecto de Canalización y Tendido para Cables de Fibra Óptica Submarina y Terrestre en el Municipio de Pájara, en la Isla de Fuerteventura Inelcom Proyectos SLU
Importe 221 mil € · Baja 5 % · Ofertas 2
18 feb 2026
Contrato de obras para la ejecución de proyectos de canalización y tendido para cables de fibra óptica submarina y terrestre en los municipios de La Oliva, Puerto del Rosario y Yaiza, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.2 lotes
Importe 1,1 M € · Baja 26,5 % · Ofertas 3
13 feb 2026

Todas las adjudicaciones de Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L. →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L.: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L. y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

1Consideraciones de tipo medioambiental — La empresa adjudicataria deberá cumplir los compromisos europeos y nacionales en materia de sostenibilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, asegurando la protección del medio ambiente conforme a la normativa aplicable.

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 61
mediana del presupuesto del sector: 81 mil €; mediana de 225.246 expedientes, contratos menores incluidos
baja de adjudicación: 0 %; al importe del presupuesto de licitación

Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L. acumula 61 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 225.246 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos), la mediana es de 81.352,52 €. Esta convocatoria, con 449.850,00 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 449.850,00 €, al importe del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L.?

Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L. acumula 61 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 449.850,00 €. La mediana de 225.246 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos) en Licto es de 81.352,52 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Consejero Delegado de Canarias Submarine Link, S.L.?

El importe de adjudicación fue de 449.850,00 €, igual al presupuesto de licitación.