Ir al contenido
licto.
Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado 'Proyecto básico y de ejecución de Pump Track, circuito al aire libre en Los Realejos'
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado 'Proyecto básico y de ejecución de Pump Track, circuito al aire libre en Los Realejos'

Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos · Los Realejos, Tenerife, Canarias

288.367,13 €
Presupuesto sin IVA(estimado 346.040,56 €)
288.367,13 €
Importe de adjudicación
4 meses
Duración
Servicios e Infraestructuras Tecnologicos Canario SL
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 2025/3209; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos ; Importe: 288367.13 EUR; Estado: ADJ
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Negociado sin publicidad
CPV
45212211Trabajos de construcción de pistas de patinaje
45212220Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas
45233162Trabajos de construcción de pistas para bicicletas
Ejecución
Los Realejos, Tenerife, Canarias · 4 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación26 may 2025
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos

421 licitaciones

Criterios de adjudicación

4

Criterios de evaluación

Experiencia30%
Plazo de ejecución30%
Precio30%
Ampliación plazo de garantía10%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Servicios e Infraestructuras Tecnologicos Canario SL

NIF: B76578004

288.367,13 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 308.552,83 €

Adj. 26 may 2025

1 oferta

Requisitos de participación

2

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrar

Solvencia técnica

Según pliego

Compromiso de adscripción de medios personales (cláusula 4.5 PCAP) Anexo I BIS

Este contrato en su contexto

421
licitaciones del organismo
48.641,59 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 419 licitaciones
0,0 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos acumula 421 licitaciones registradas en Licto. Sobre 419 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 48.641,59 €. Esta convocatoria, con 288.367,13 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 288.367,13 €, un 0,0 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos?

Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos acumula 421 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos?

El presupuesto de licitación es de 288.367,13 €. La mediana de 419 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos con presupuesto publicado en Licto es de 48.641,59 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de la Histórica Villa de los Realejos?

El importe de adjudicación fue de 288.367,13 €, un 0,0 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto