Contrato de Servicios de digitalización del archivo general de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y lanzamiento del proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, con financiación Next Generation EU, con cargo al mecanismo de recuperación y resilencia (MRR) — Exp. MRR-C11I3-DGMCS-4

Requisitos de ejecución

• 8Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos — - Se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, que tiene carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
• 5Combatir el paro — Cuando la actividad a realizar requiera contratar personal, la empresa contratista debe seleccionarla entre personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de la contratación en las oficinas de cualquiera de los servicios públicos de empleo
• 2Consideraciones de tipo social — Deberá mantener, durante todo el plazo de ejecución del contrato, a la plantilla inicial, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo de la plantilla vinculada al cumplimiento del objeto del contrato, salvo las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la persona trabajadora o las que sean consecuencia de despidos disciplinarios.

Subcontratación

Conforme cláusula 30 PCAP