Ejecución de las obras contenidas en "Proyecto Básico y de Ejecución de Naves lndustriales en PSIR AIEP núm. 10 Val de San Vicente"

Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L.

Abierta· admite ofertas

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Cierre de ofertas

16días

9 nov 2026, 23:59 h (hora de Madrid) · en 16 días

Plazo orientativo. Comprueba siempre la fecha y hora límite en el anuncio oficial antes de presentar tu oferta. Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva)

Presupuesto sin IVA: 1,2 M €; 1,5 M € con IVA
Valor estimado: 1,5 M €; con prórrogas

Ver en PLACSP

Documentos (4)

Último dato de la fuente: 7 oct 2026

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

210/03/2026

Lo que te piden

Del anuncio oficial, en palabras claras

Clasificación: Clasificación exigida: grupo C, subgrupo 2, categoría 4.
Garantías: Si ganas: garantía complementaria del 5 % del importe de adjudicación.
Duración: El contrato dura 5 meses.
Procedimiento: Obras · Abierto
Cómo se puntúa: 52 % precio · 35 % juicio de valor · 13 % otros criterios automáticos.

No figuran en el anuncio la facturación mínima y la experiencia exigida. Mira el PCAP antes de decidir.

Abrir el PCAP (se abre en una pestaña nueva)Ver los documentos

Condiciones para presentarse

Procedimiento: Obras · Abierto
Duración: 5 meses
Requisitos de acceso: Clasificación exigida: grupo C, subgrupo 2, categoría 4Solvencia: ver PCAP (se abre en una pestaña nueva)
Garantías: Complementaria: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 52 % precio · 35 % juicio de valor · 13 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (4)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

260930-PCPPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

260814-Proyecto visadoZIP (se abre en una pestaña nueva)

Otros

Memoria, informes y anexos

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45100000Trabajos de preparación del terreno
45210000Trabajos de construcción de inmuebles
45220000Obras de ingeniería y trabajos de construcción
Lugar de ejecución: Val de San Vicente, Cantabria
Características: Sin variantes

Criterios de adjudicación6

6 criterios · 52 % precio, 35 % juicio de valor, 13 % otros automáticos

AutomáticoC.1- oferta economica52%

Juicio de valorB.1-memoria tecnica25%

Juicio de valorB.2- mejoras10%

AutomáticoC.2- ampliación de plazo de garantías9%

AutomáticoC.3- seguimiento arqueológico de las obras2%

AutomáticoC.4- compromiso de ejecución de los servicios afectados2%

Requisitos de participación6

6 requisitos · clasificación

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSeguridad SocialObligaciones tributariasEmpresas extranjeras

Tramitación y cambios

Publicada · sin actualizaciones

Fases

Publicada 7 oct 2026
Evaluación
Adjudicación
Ejecución

Publicaciones

7 oct 2026Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L.

Empresa pública autonómicaSantander, Cantabria

53 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 4 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
21 nov 2024	Contrato De Obras De Ejecución De “Proyecto De Reparación De Talud En PSIR Polígono Industrial Tanos-Viérnoles”, Para La Sociedad Suelo Industrial De Cantabria, S.L.	Siec SA	370 mil €	10,4 %	3
29 jul 2024	Contrato de obras de ejecución de sustitución de lucernarios de nave almacén de neumáticos de BRIDGESTONE en el Parque Empresarial Besaya para la sociedad SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.	Global Tektia SL	185 mil €	7,4 %	3
23 ene 2024	Contrato de obras de ejecución de sustitución de lucernarios de nave almacén de neumáticos de BRIDGESTONE en el Parque Empresarial Besaya para la sociedad SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.	Demain Obras y Servicios SL	161 mil €	18,2 %	4
22 feb 2023	Contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de la etapa 1 del PSIR Llano de la pasiega de SICAN	UTE Vias-Siec	40,2 M €	25,1 %	9

Contrato De Obras De Ejecución De “Proyecto De Reparación De Talud En PSIR Polígono Industrial Tanos-Viérnoles”, Para La Sociedad Suelo Industrial De Cantabria, S.L.Siec SA
Importe 370 mil € · Baja 10,4 % · Ofertas 3
21 nov 2024
Contrato de obras de ejecución de sustitución de lucernarios de nave almacén de neumáticos de BRIDGESTONE en el Parque Empresarial Besaya para la sociedad SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.Global Tektia SL
Importe 185 mil € · Baja 7,4 % · Ofertas 3
29 jul 2024
Contrato de obras de ejecución de sustitución de lucernarios de nave almacén de neumáticos de BRIDGESTONE en el Parque Empresarial Besaya para la sociedad SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.Demain Obras y Servicios SL
Importe 161 mil € · Baja 18,2 % · Ofertas 4
23 ene 2024
Contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de la etapa 1 del PSIR Llano de la pasiega de SICAN UTE Vias-Siec
Importe 40,2 M € · Baja 25,1 % · Ofertas 9
22 feb 2023

Todas las adjudicaciones de Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L. →

Con una cuenta gratuita

Sigue esta licitación: te avisamos cuando cambie de estado o se adjudique.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L. y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

1Consideraciones de tipo medioambiental — Según lo establecido en el pliego

Subcontratación

Según lo establecido en el pliego

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 53
mediana del presupuesto del sector: 81 mil €; mediana de 224.930 expedientes, contratos menores incluidos

Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L. acumula 53 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 224.930 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos), la mediana es de 81.370,71 €. Esta convocatoria, con 1.225.870,63 €, queda por encima de esa cifra. El índice de oportunidad de Licto sitúa esta licitación en 4,3 sobre 5. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L.?

Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L. acumula 53 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 1.225.870,63 €. La mediana de 224.930 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos) en Licto es de 81.370,71 €.