obra de renovación de tubería de abastecimiento de la red de agua potable en la localidad de renedo de piélagos.

Modificación 1

Vista la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obras correspondiente al contrato de obra del “Proyecto de Renovación de la Tubería de Abastecimiento FC DN 200mm, desde el Barrio San Antonio hasta el Barrio Sorribero Bajo-Renedo, instada por la empresa FCC Aqualia, S.A., en su condición de adjudicataria, fundamentándose en el retraso de suministro de materiales derivado de la crisis económica global, y teniendo en cuenta: 1º.- Que, tanto en el contrato, como los pliegos de condiciones, establecen una duración del contrato de 4 meses desde la firma de acta de comprobación de replanteo. 2º.- Que una vez iniciada la ejecución del contrato, por el contratista se ha comunicado la imposibilidad de cumplir con los plazos de ejecución del contrato, por causas ajenas a su voluntad e imprevisibles, como es el retraso de suministro de algunos materiales derivados de la crisis mundial existente. 3º.- No se previéndose en los pliegos causas de modificación del contrato, por los Servicios Técnicos Municipales se informa favorablemente la modificación del contrato, en cuanto a su duración, al concurrir las casusas previstas en el artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al considerar que la necesidad de modificar el contrato deriva de unas circunstancias que no se han podido prever; la modificación no altera la naturaleza global del contrato; y tampoco supone alteración de precios por los que no se requiere alteración del crédito presupuestario. 4º.- La modificación del contrato, en lo que se refiere a la duración del contrato resulta ser admitida en el artículo 29.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 5º.- En materia de procedimiento no se requiere audiencia previa al contratista, en la medida en que se trata de una modificación instada por el mismo, no obstante, y por tratarse de una modificación no obligatoria, se requiere previa conformidad por escrito del mismo. Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones legalmente conferidas, RESUELVE: Primero.- Aprobar el expediente de modificación del contrato de obra correspondiente al “Proyecto de Renovación de la Tubería de Abastecimiento FC DN 200mm, desde el Barrio San Antonio hasta el Barrio Sorribero Bajo-Renedo, instada por la empresa FCC Aqualia, S.A., en su condición de adjudicataria, en lo relativo a la duración del contrato, pasando de una duración de cuatro meses, desde la fecha del acta de comprobación de replanteo a seis meses, de tal forma que se establece como fecha límite de ejecución la obra la fecha de 27 de octubre de 2022. Segundo.- Notificar la presente resolución al adjudicatario del contrato, citándole para la formalización de la modificación del contrato.