AbiertaContrato mixto de Obras contenidas en el proyecto Instalación de placas solares fotovoltaicas para el aumento del autoconsumo energético en el edificio de las pistas de pádel de Almansa, así como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de estas obras. COFINANCIADO POR EL FONDO FEDER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2021-2027

244 mil €10 díasVer en PLACSP

Contrato mixto de Obras contenidas en el proyecto Instalación de placas solares fotovoltaicas para el aumento del autoconsumo energético en el edificio de las pistas de pádel de Almansa, así como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de estas obras. COFINANCIADO POR EL FONDO FEDER, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2021-2027

Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa

Abierta· admite ofertas

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Cierre de ofertas

10días

3 nov 2026, 15:00 h (hora de Madrid) · en 10 días

Plazo orientativo. Comprueba siempre la fecha y hora límite en el anuncio oficial antes de presentar tu oferta. Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva)

Presupuesto sin IVA: 244 mil €; 295 mil € con IVA
Valor estimado: 244 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP

Documentos (12)

Último dato de la fuente: 7 oct 2026

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

1641822J

Lo que te piden

Del anuncio oficial, en palabras claras

Garantías: Si ganas: garantía definitiva del 5 % del importe de adjudicación.
Duración: El contrato dura 4 meses.
Lotes: Dividido en 2 lotes: una empresa puede ganar como máximo 1.
Procedimiento: Obras · Abierto
Cómo se puntúa: Los criterios se publican lote a lote.

No figuran en el anuncio la facturación mínima y la experiencia exigida. Mira el PCAP antes de decidir.

Abrir el PCAP (se abre en una pestaña nueva)Ver los documentos

Condiciones para presentarse

Procedimiento: Obras · Abierto
Duración: 4 meses
Requisitos de acceso: Solo requisitos generales (capacidad, no prohibición)
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: 2 lotes
máx. 1 por adjudicatario
Criterios: Por lotever Lotes
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (12)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

Pliego Clausulas Administrativas ParticularesPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

Pliego de Prescripciones Tecnicas PDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (10)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 09331200Módulos solares fotovoltaicos
45212200Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
45223100Montaje de estructuras metálicas
45262210Trabajos de cimentación
71240000Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
71317210Servicios de consultoría en salud y seguridad
Lugar de ejecución: Almansa, Albacete, Castilla-La Mancha
Características: Fondos UESin variantes

Criterios de adjudicación

3 criterios por lote

Los criterios se publican lote a lote. Ver Lotes

Lotes2

2 lotes

Criterios · todos los lotes

50 % precio · 50 % otros automáticos

Presupuesto por lote

1 · LOTE 1: Ejecución de las Obras contenidas en el proyecto Instalación de placas solares fotovoltaicas para el aumento del autoconsumo energético en el edificio de las pistas de pádel de Almansa. · 232 mil € · 95 %
2 · LOTE 2. Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de estas obras contenidas en el proyecto “Instalación de placas solares fotovoltaicas para el aumento del autoconsumo energético en el edificio de las pistas de pádel de Almansa” · 12 mil € · 5 %

Máx. lotes por adjudicatario: 1

Abierto

232 mil € presupuesto

Abierto — el plazo de ofertas sigue abierto

CPV: 09331200Módulos solares fotovoltaicos
45212200Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
45223100Montaje de estructuras metálicas
45262210Trabajos de cimentación
Presupuesto: 231.636,17 €

Abierto

12 mil € presupuesto

Abierto — el plazo de ofertas sigue abierto

CPV: 71240000Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
71317210Servicios de consultoría en salud y seguridad
Presupuesto: 12.340,95 €

Requisitos de participación3

3 requisitos

Requisitos generales

Capacidad de obrarSeguridad SocialObligaciones tributarias

Tramitación y cambios

Publicada · sin actualizaciones

Fases

Publicada 7 oct 2026
Evaluación
Adjudicación
Ejecución

Publicaciones

7 oct 2026Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa

Administración localAlmansa, Castilla-La Mancha

7.280 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
15 jul 2026	Contrato de Obras contenidas en el proyecto "Rehabilitación Integral de Viviendas para fines Sociales en las viviendas de los Peones Camineros de Almansa" y la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las mismas. Cofinanciado por el Fondo FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.	2 lotes	355 mil €	3,9 %	2
30 jun 2026	Contrato de obras de adecuación de la pista deportiva en el Parque Ortega y Gasset, conforme a su proyecto. La presente actuación se encuentra cofinanciada con cargo al Plan de Obras y Servicios Municipales (P.O.S) de Diputación de Albacete del ejercicio 2025.	Inporman Building SLU	53 mil €	8,9 %	5
10 jun 2026	Contrato de Obras contenidas en el proyecto "Fase I Anillo Verde. Repavimentación e inclusión de carril bici protegido" y la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de estas obras, cofinanciado por el Fondo FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027".	2 lotes	920 mil €	18,9 %	5
5 mar 2026	Contrato de obras "Proyecto de instalación de aerotermia e instalación fotovoltaica de autoconsumo en CEIP Claudio Sánchez Albornoz". Plan Acción frente cambio climático en centros públicos de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027.	Elecnor Servicios y Proyectos SAU	85 mil €	10,7 %	10
26 feb 2026	Contrato de Obras del Proyecto Básico y Ejecución para la Restauración Ambiental y Ajardinamiento de la Ladera Este del Castillo de Almansa. Actuación incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Almansa. Aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo de 28 de Junio de 2022.	Intagua Obras Publicas SL	259 mil €	1,2 %	1

Contrato de Obras contenidas en el proyecto "Rehabilitación Integral de Viviendas para fines Sociales en las viviendas de los Peones Camineros de Almansa" y la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las mismas. Cofinanciado por el Fondo FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.2 lotes
Importe 355 mil € · Baja 3,9 % · Ofertas 2
15 jul 2026
Contrato de obras de adecuación de la pista deportiva en el Parque Ortega y Gasset, conforme a su proyecto. La presente actuación se encuentra cofinanciada con cargo al Plan de Obras y Servicios Municipales (P.O.S) de Diputación de Albacete del ejercicio 2025.Inporman Building SLU
Importe 53 mil € · Baja 8,9 % · Ofertas 5
30 jun 2026
Contrato de Obras contenidas en el proyecto "Fase I Anillo Verde. Repavimentación e inclusión de carril bici protegido" y la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de estas obras, cofinanciado por el Fondo FEDER, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027".2 lotes
Importe 920 mil € · Baja 18,9 % · Ofertas 5
10 jun 2026
Contrato de obras "Proyecto de instalación de aerotermia e instalación fotovoltaica de autoconsumo en CEIP Claudio Sánchez Albornoz". Plan Acción frente cambio climático en centros públicos de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria. FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027.Elecnor Servicios y Proyectos SAU
Importe 85 mil € · Baja 10,7 % · Ofertas 10
5 mar 2026
Contrato de Obras del Proyecto Básico y Ejecución para la Restauración Ambiental y Ajardinamiento de la Ladera Este del Castillo de Almansa. Actuación incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Almansa. Aprobado por la Conferencia Sectorial de Turismo de 28 de Junio de 2022.Intagua Obras Publicas SL
Importe 259 mil € · Baja 1,2 % · Ofertas 1
26 feb 2026

Todas las adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa →

Con una cuenta gratuita

Sigue esta licitación: te avisamos cuando cambie de estado o se adjudique.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

2Consideraciones de tipo social — Toda la documentación, publicidad, actividades a realizar, imagen o materiales de todo tipo, de las actuaciones objeto del servicio a prestar, deberán utilizar un lenguaje no sexista
4Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer — Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer y por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 7.280
presupuesto típico del organismo: 80 mil €; mediana de 125 licitaciones, sin contratos menores

Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa acumula 7.280 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 125 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 80.000,00 €. Esta convocatoria, con 243.977,12 €, queda por encima de esa cifra. El índice de oportunidad de Licto sitúa esta licitación en 4,2 sobre 5. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa?

Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa acumula 7.280 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa?

El presupuesto de licitación es de 243.977,12 €. La mediana de 125 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Almansa con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 80.000,00 €.