Ir al contenido
licto.
Contrato de obras para la rehabilitación de la escuela infantil "Pinocho" y cubierta.
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de obras para la rehabilitación de la escuela infantil "Pinocho" y cubierta.

Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas · Bargas, Toledo, Castilla-La Mancha

93.105,19 €
Presupuesto sin IVA(estimado 112.657,28 €)
88.924,94 €
Importe de adjudicación
2 meses
Duración
Proyectos y Contratas Ergocan SL
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 1322118A; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas; Importe: 93105.19 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45000000Trabajos de construcción
Ejecución
Bargas, Toledo, Castilla-La Mancha · 2 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada21 jun 2024
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación29 ago 2024
Ejecución6 feb 2025· 1 modificación

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas

2.665 licitaciones

Criterios de adjudicación

2

Criterios de evaluación

Mejor propuesta económica70%
Ampliación del plazo de garantía del contrato30%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Proyectos y Contratas Ergocan SLPYME

NIF: B13332523

88.924,94 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 107.599,18 €

Adj. 27 ago 2024 · Form. 18 sept 2024 · Inicio 18 sept 2024

1 oferta (1 PYME)

Modificaciones del contrato

1

1 modificación posterior a la adjudicación

Modificación 1

+4180,25 €

Importe
88.924,94 € 93.105,19 € (sin IVA)

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrar

Solvencia técnica

Según pliego

Según lo establecido en la clausula 8.2.2 del PCAP

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Según lo establecido en la clausula 8.2.1 del PCAP

Este contrato en su contexto

2.665
licitaciones del organismo
237,12 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 2.662 licitaciones
4,5 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas acumula 2.665 licitaciones registradas en Licto. Sobre 2.662 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 237,12 €. Esta convocatoria, con 93.105,19 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 88.924,94 €, un 4,5 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas?

Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas acumula 2.665 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas?

El presupuesto de licitación es de 93.105,19 €. La mediana de 2.662 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas con presupuesto publicado en Licto es de 237,12 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Bargas?

El importe de adjudicación fue de 88.924,94 €, un 4,5 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto