Contrato de obras: “Acondicionamiento y refuerzo de la ctra. provincial AV-P-612: Acceso a Sanchorreja”
Plazo cerrado· resultado no disponible
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
Licto no tiene el resultado de esta licitación.
El plazo cerró el 21 sept 2023. Lo normal es que la adjudicación se publique en los 4 meses siguientes; el estado actual está en PLACSP.
- Presupuesto sin IVA
- 195 mil €
- 236 mil € con IVA
- Valor estimado
- 195 mil €
- con prórrogas
Último dato de la fuente: 25 ago 2023
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Abierto simplificado
Duración: 2 meses
- Requisitos de acceso
Solvencia económica: facturación anual de al menos 235.999,99 €
Solvencia técnica: según PCAP
- Garantías
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
- Lotes
Contrato único, sin lotes
- Criterios
100 % precio
- Dónde se presenta
PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (4)
Acceso libre y gratuito
PCAP
Requisitos, solvencia, criterios y garantías
PPT
Qué hay que hacer y cómo
Otros
Memoria, informes y anexos
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45233141Trabajos de mantenimiento de carreteras
- Lugar de ejecución
- Sanchorreja, Ávila, Castilla y León
- Características
- Sin variantes
Criterios de adjudicación1
1 criterio · 100 % precio
Criterios de adjudicación1
1 criterio · 100 % precio
Criterios de evaluación
Requisitos de participación3
3 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos de participación3
3 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos generales
Solvencia técnica
Personal técnico
Solvencia técnica o profesional: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de las obras, a la que adjuntará la documentación acreditativa pertinente. Las empresas que figuren inscritas como empresas Contratistas de Obras en el Registro de Empresas Clasificadas del Estado, con la clasificación Grupo G, Subgrupo 6, categoría d, no será necesario que justifiquen las solvencias económica, financiera y técnica. En este caso presentarán documento acreditativo de clasificación expedido por la junta Consultiva de Contratación Administrativa
Solvencia económica
Volumen anual de negocios
Declaración sobre el volumen anual de negocios por importe igual o superior a cuatro veces el Presupuesto Base de Licitación de la mencionada obra, que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (235.999,99 €).
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Evaluación · sin actualizaciones
Tramitación y cambios
Evaluación · sin actualizaciones
Fases
- Publicada 25 ago 2023
- Evaluación
- Adjudicación
- Ejecución
Publicaciones
- 25 ago 2023Anuncio de licitaciónPerfil del Contratante
Órgano de contratación
Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila
474 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 sept 2026 | Construcción “Planta piloto de depuración y regeneración en la Edar de Fontiveros. Proyecto Gesteaur” | Saja Construcción y Desarrollo de Servicios SL | 75 mil € | 1,5 % | 1 |
| 28 jul 2026 | Contrato de Obras de "Acondicionamiento y refuerzo de la carretera provincial AV-P-116: Constanza – Don Jimeno" | Padecasa Obras y Servicios SA | 219 mil € | 17,1 % | 7 |
| 28 jul 2026 | Contrato de Obras de "Acondicionamiento y refuerzo ctra. provincial AV-P-129 Flores de Ávila - el Ajo 3ª Fase" | Ecoasfalt, .s.a | 202 mil € | 12,7 % | 8 |
| 27 jul 2026 | Contrato de Obras: Acondicionamiento ctra. provincial AV-P-651 Diego Álvaro - Carpio Medianero | Cyc Vias SL | 189 mil € | 12,3 % | 7 |
| 22 jul 2026 | Contrato de Obras de "Acondicionamiento ctra. provincial AV-P-206 N-110 - Blascoeles" | Exfamex SL | 120 mil € | 8,9 % | 8 |
- Construcción “Planta piloto de depuración y regeneración en la Edar de Fontiveros. Proyecto Gesteaur”Saja Construcción y Desarrollo de Servicios SL
Importe 75 mil € · Baja 1,5 % · Ofertas 1
3 sept 2026
- Contrato de Obras de "Acondicionamiento y refuerzo de la carretera provincial AV-P-116: Constanza – Don Jimeno"Padecasa Obras y Servicios SA
Importe 219 mil € · Baja 17,1 % · Ofertas 7
28 jul 2026
- Contrato de Obras de "Acondicionamiento y refuerzo ctra. provincial AV-P-129 Flores de Ávila - el Ajo 3ª Fase"Ecoasfalt, .s.a
Importe 202 mil € · Baja 12,7 % · Ofertas 8
28 jul 2026
- Contrato de Obras: Acondicionamiento ctra. provincial AV-P-651 Diego Álvaro - Carpio MedianeroCyc Vias SL
Importe 189 mil € · Baja 12,3 % · Ofertas 7
27 jul 2026
- Contrato de Obras de "Acondicionamiento ctra. provincial AV-P-206 N-110 - Blascoeles"Exfamex SL
Importe 120 mil € · Baja 8,9 % · Ofertas 8
22 jul 2026
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila y quién gana en tu sector.
Condiciones del contrato
Requisitos de ejecución
- 1Consideraciones de tipo medioambiental — La empresa adjudicataria deberá asumir el compromiso de volver a utilizar aquellos materiales que fueron desechados y que puedan ser aptos para elaborar otros productos. Asimismo, deberán reutilizar aquellos envases concebidos para realizar un determinado número de usos y rellenarlos con el mismo fin para el que fueron diseñados
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 474
- presupuesto típico del organismo
- 85 mil €
- mediana de 322 licitaciones, sin contratos menores
Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila acumula 474 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 322 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 85.490,41 €. Esta convocatoria, con 195.041,31 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila?
Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila acumula 474 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila?
El presupuesto de licitación es de 195.041,31 €. La mediana de 322 licitaciones de Presidencia de la Diputación Provincial de Ávila con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 85.490,41 €.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Último dato de la fuente: 25 ago 2023 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 03:34 h