Contrato de obra para la ejecución de un centro logístico de biomasa
Adjudicada· 13 ene 2025
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
Adjudicataria
PYMEPonferrada, Castilla y León
399 mil €
14,5 % bajo el presupuesto
3 ofertas · media del sector 4,4
- Presupuesto sin IVA
- 466 mil €
- 564 mil € con IVA
- Valor estimado
- 466 mil €
- con prórrogas
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Abierto simplificado
Duración: 8 meses
- Requisitos de acceso
Clasificación exigida: A*-1
Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: experiencia en trabajos similares
- Garantías
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
- Lotes
Contrato único, sin lotes
- Criterios
20 % precio · 80 % otros automáticos
- Dónde se presenta
PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (14)
Acceso libre y gratuito
PCAP
Requisitos, solvencia, criterios y garantías
PPT
Qué hay que hacer y cómo
Otros (12)
- ANEXO IDOCX (se abre en una pestaña nueva)
- ANEXO IIDOCX (se abre en una pestaña nueva)
- ANEXO IIIDOCX (se abre en una pestaña nueva)
- ANEXO IVDOCX (se abre en una pestaña nueva)
- ANEXO VDOCX (se abre en una pestaña nueva)
- ANEXO VIDOCX (se abre en una pestaña nueva)
- ANEXO VIIDOCX (se abre en una pestaña nueva)
- Presupuesto centro Villablino-7BC3 (se abre en una pestaña nueva)
- Composición de la mesa de contratación (se abre en una pestaña nueva)
- Memoria justificativa (se abre en una pestaña nueva)
- Documento de aprobación del expediente (se abre en una pestaña nueva)
- Acuerdo de iniciación del expediente (se abre en una pestaña nueva)
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45213220Trabajos de construcción de locales de almacenamiento45220000Obras de ingeniería y trabajos de construcción
- Lugar de ejecución
- Villablino, León, Castilla y León
- Características
- Fondos UESin variantes
Criterios de adjudicación4
4 criterios · 20 % precio, 80 % otros automáticos
Criterios de adjudicación4
4 criterios · 20 % precio, 80 % otros automáticos
Criterios de evaluación
Lotes y adjudicaciones
PYMEPonferrada, Castilla y León
Contrato (sin IVA)
con IVA: 482.660,59 €
Adj. 13 ene 2025 · Form. 21 ene 2025
3 ofertas (3 PYME)
Requisitos de participación11
11 requisitos · clasificación, solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos de participación11
11 requisitos · clasificación, solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos generales
Solvencia técnica
Experiencia en trabajos similares
- Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por el licitador en los cinco últimos ejercicios, acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de al menos TRES de ellos. - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras
OXR-MEDIOS
- Relación de los principales contratos de características similares al que es objeto de la licitación, ejecutados por el licitador en los cinco últimos ejercicios, acompañadas de certificados o informes de buena ejecución de al menos TRES de ellos. - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras
Solvencia económica
Seguro de responsabilidad civil
Se justificará mediante la acreditación del cumplimiento de, al menos, dos de los requisitos señalados en la cláusula 9.1 del PCAP.
4
Se justificará mediante la acreditación del cumplimiento de, al menos, dos de los requisitos señalados en la cláusula 9.1 del PCAP.
Volumen anual de negocios
Se justificará mediante la acreditación del cumplimiento de, al menos, dos de los requisitos señalados en la cláusula 9.1 del PCAP.
6
Se justificará mediante la acreditación del cumplimiento de, al menos, dos de los requisitos señalados en la cláusula 9.1 del PCAP.
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Ejecución · sin actualizaciones
Tramitación y cambios
Ejecución · sin actualizaciones
Fases
- Publicada 8 nov 2024
- Evaluación
- Requerimiento pendiente
- Ejecución
Publicaciones
- 8 nov 2024Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante
Órgano de contratación
Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino
78 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 jul 2026 | Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de Villablino | Cotoverde Obras y Servicios SL | 38 mil € | 0 % | 1 |
| 14 jul 2026 | Contrato de obra de renovación de red de abastecimiento y aceras de la Calle Leitariegos en Villablino | Cotoverde Obras y Servicios SL | 147 mil € | 0 % | 1 |
| 3 jul 2026 | Contrato de obra de reforma de las aceras en la Calle la Paz (Villablino). | Cotoverde Obras y Servicios SL | 75 mil € | 0,6 % | 1 |
| 9 jun 2025 | Renovación de la calzada de calle las Pandietsa en el municipio de Villablino | Cymot SA | 30 mil € | 19,1 % | 1 |
| 12 mar 2025 | Contrato de obra "Construcción de playa fluvial en Villaseca de Laciana. Revegetación de talud y EDAR" | Ingenieria y Obras del Noroeste SL | 31 mil € | 2 % | 1 |
- Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de VillablinoCotoverde Obras y Servicios SL
Importe 38 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
30 jul 2026
- Contrato de obra de renovación de red de abastecimiento y aceras de la Calle Leitariegos en VillablinoCotoverde Obras y Servicios SL
Importe 147 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
14 jul 2026
- Contrato de obra de reforma de las aceras en la Calle la Paz (Villablino).Cotoverde Obras y Servicios SL
Importe 75 mil € · Baja 0,6 % · Ofertas 1
3 jul 2026
- Renovación de la calzada de calle las Pandietsa en el municipio de VillablinoCymot SA
Importe 30 mil € · Baja 19,1 % · Ofertas 1
9 jun 2025
- Contrato de obra "Construcción de playa fluvial en Villaseca de Laciana. Revegetación de talud y EDAR"Ingenieria y Obras del Noroeste SL
Importe 31 mil € · Baja 2 % · Ofertas 1
12 mar 2025
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino y quién gana en tu sector.
Condiciones del contrato
Requisitos de ejecución
- 1Consideraciones de tipo medioambiental — Se establece como condición especial de ejecución el compromiso del contratista a ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de los criterios de carácter medioambiental establecidos en el proyecto técnico relacionados con el tratamiento de los residuos de construcción y demolición.
- 2Consideraciones de tipo social — Consideraciones de tipo social en materia de seguridad y salud en el trabajo: el contratista adjudicatario deberá presentar documentación acreditativa de las medidas necesarias para evitar la siniestralidad laboral.
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 78
- presupuesto típico del organismo
- 47 mil €
- mediana de 73 licitaciones, sin contratos menores
- baja de adjudicación
- 14,5 %
- bajo el presupuesto de licitación
Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino acumula 78 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 73 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 47.379,00 €. Esta convocatoria, con 466.392,97 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 398.893,00 €, un 14,5 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino?
Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino acumula 78 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino?
El presupuesto de licitación es de 466.392,97 €. La mediana de 73 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 47.379,00 €.
¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino?
El importe de adjudicación fue de 398.893,00 €, un 14,5 % por debajo del presupuesto de licitación.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 09:30 h