EjecuciónContrato de obras de aparcamientos disuasorios
158.820,76 €Ver en PLACSP
Ejecución
Contrato de obras de aparcamientos disuasorios
Presidencia de la Asociación de Desarrollo Rural Comarca de las Vegas y Alcarria de Alcalá (ARACOVE) · Madrid, Comunidad de Madrid
158.820,76 €
Presupuesto sin IVA
139.762,25 €
Importe de adjudicación
3 meses
Duración
Unión Vialco SL
Adjudicatario
Objeto del contrato
Descripción
Id licitación: 70/2025; Órgano de Contratación: Presidencia de la Asociación de Desarrollo Rural Comarca de las Vegas y Alcarria de Alcalá (ARACOVE); Importe: 158820.76 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45223320Trabajos de construcción de estacionamientos disuasorios
Ejecución
Madrid, Comunidad de Madrid · 3 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Características
Fondos UE
Tramitación
Publicada2 dic 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación19 ene 2026
Ejecución10 ago 2026· 1 modificación
Inteligencia competitiva
ProfesionalAnálisis detallado de licitaciones públicas
Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.
Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento
Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso
Órgano de contratación
Criterios de adjudicación
3Criterios de evaluación
Precio60%
Plazo de entrega en semanas30%
Ampliación del plazo de garantía.10%
Lotes y adjudicaciones
Resultado de la adjudicación
NIF: B81511503
139.762,25 €↓
Contrato (sin IVA)
con IVA: 169.112,32 €
Adj. 19 ene 2026 · Form. 29 ene 2026
2 ofertas (2 PYME)
Modificaciones del contrato
11 modificación posterior a la adjudicación
Modificación 1
+26.811,04 €
- Importe
- 139.762,25 € 166.573,29 € (sin IVA)
- Plazo
- +70 días 70 días
Requisitos de participación
3Requisitos del licitador
Requisitos generales
ROLECE
Solvencia técnica
Según pliego
INSCRIPCION ROLECE
Solvencia económica
Según pliego
INSCRIPCION ROLECE
Documentación Técnica
Documentación Legal
Documentación Adicional
Documentación General
Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto