La contratación de la obra, suministro e instalación, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo con compensación de excedentes en varios edificios municipales del Ayuntamiento de Majadahonda.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda

Abierta· admite ofertas

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Cierre de ofertas

32días

30 nov 2026, 23:59 h (hora de Madrid) · en 32 días

Plazo orientativo. Comprueba siempre la fecha y hora límite en el anuncio oficial antes de presentar tu oferta. Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva)

Presupuesto sin IVA: 817 mil €; 989 mil € con IVA
Valor estimado: 817 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP

Documentos (9)

Último dato de la fuente: 27 oct 2026

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

C115/2025

Lo que te piden

Del anuncio oficial, en palabras claras

Garantías: Si ganas: garantía definitiva del 5 % del importe de adjudicación.
Duración: El contrato dura 5 años.
Procedimiento: Obras · Abierto
Cómo se puntúa: 60 % precio · 30 % juicio de valor · 10 % otros criterios automáticos.

No figuran en el anuncio la facturación mínima y la experiencia exigida. Mira el PCAP antes de decidir.

Abrir el PCAP (se abre en una pestaña nueva)Ver los documentos

Condiciones para presentarse

Procedimiento: Obras · Abierto
Duración: 5 años
Requisitos de acceso: Solvencia económica: Esta documentación se le requerirá al licitador adjudicatario
Solvencia técnica: Esta documentación se le requerirá al licitador adjudicatario
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 60 % precio · 30 % juicio de valor · 10 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (9)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAPPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

ENLACE PROYECTO FOTOVOLTAICASPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (7)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 09330000Energía solar
09331000Placas solares
09331200Módulos solares fotovoltaicos
09332000Instalación solar
45310000Trabajos de instalación eléctrica
50711000Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios
71314200Servicios de gestión de energía
Lugar de ejecución: Majadahonda, Madrid, Comunidad de Madrid
Características: Sin variantes

Criterios de adjudicación5

5 criterios · 60 % precio, 30 % juicio de valor, 10 % otros automáticos

AutomáticoOferta economica60%

AutomáticoAmpliación del plazo de garantía10%

Juicio de valorGestión del autoconsumo colectivo10%

Juicio de valorMemoria10%

Juicio de valorPlan de mantenimiento10%

Requisitos de participación3

3 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

Capacidad de obrar

Solvencia técnica

Según pliego

Esta documentación se le requerirá al licitador adjudicatario

Solvencia económica

Según pliego

Esta documentación se le requerirá al licitador adjudicatario

Tramitación y cambios

Publicada · sin actualizaciones

Fases

Publicada 27 oct 2026
Evaluación
Adjudicación
Ejecución

Publicaciones

27 oct 2026Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda

Administración localMajadahonda, Comunidad de Madrid

99 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
8 jun 2026	Obras de adecuación paisajística de la rotonda M-503/M-516 y su entorno	El Ejidillo Viveros Integrales SL	340 mil €	8,7 %	1
27 feb 2026	Contrato mixto de obras para la renovación del pavimento de la pista de atletismo y del césped artificial en el campo de rubgy en la instalación deportiva municipal “Valle del Arcipreste” en Majadahonda (Madrid) y del servicio de dirección facultativa y de seguridad y salud – 2 lotes.	2 lotes	1,1 M €	12,7 %	2
29 dic 2025	Obras de Ajardinamiento Fase II-Zona Los Satélites	Ingenieria y Diseños Tecnicos SAU	716 mil €	13,3 %	9
19 dic 2025	Contrato de Obras de Instalación 3er buzón de vertido para la fracción orgánica, red exterior zona Centro, promovido por la Concejalía de Medio Ambiente y Proyectos Financiables.	Envac Iberia SA	3,8 M €	1 %	1
12 sept 2025	Contrato de obras para la adaptación del edificio ROSA AGAZZI a uso dotacional municipal de Majadahonda	Inesco SA	1,5 M €	14,2 %	14

Obras de adecuación paisajística de la rotonda M-503/M-516 y su entorno El Ejidillo Viveros Integrales SL
Importe 340 mil € · Baja 8,7 % · Ofertas 1
8 jun 2026
Contrato mixto de obras para la renovación del pavimento de la pista de atletismo y del césped artificial en el campo de rubgy en la instalación deportiva municipal “Valle del Arcipreste” en Majadahonda (Madrid) y del servicio de dirección facultativa y de seguridad y salud – 2 lotes.2 lotes
Importe 1,1 M € · Baja 12,7 % · Ofertas 2
27 feb 2026
Obras de Ajardinamiento Fase II-Zona Los Satélites Ingenieria y Diseños Tecnicos SAU
Importe 716 mil € · Baja 13,3 % · Ofertas 9
29 dic 2025
Contrato de Obras de Instalación 3er buzón de vertido para la fracción orgánica, red exterior zona Centro, promovido por la Concejalía de Medio Ambiente y Proyectos Financiables.Envac Iberia SA
Importe 3,8 M € · Baja 1 % · Ofertas 1
19 dic 2025
Contrato de obras para la adaptación del edificio ROSA AGAZZI a uso dotacional municipal de Majadahonda Inesco SA
Importe 1,5 M € · Baja 14,2 % · Ofertas 14
12 sept 2025

Todas las adjudicaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda →

Con una cuenta gratuita

Sigue esta licitación: te avisamos cuando cambie de estado o se adjudique.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

1Consideraciones de tipo medioambiental — -Justificación del Plan de Recogida y Gestión de Residuos de Obra -Minimización de Emisiones de Polvo y Partículas

Subcontratación

La empresa adjudicataria podra concertar con terceros la realizacion parcial de las prestaciones de obra o servicios, con estricta sujecion a los limites y requisitos establecidos en el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 99
presupuesto típico del organismo: 858 mil €; mediana de 79 licitaciones, sin contratos menores

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda acumula 99 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 79 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 857.768,00 €. Esta convocatoria, con 817.218,81 €, se sitúa en esa misma franja. El índice de oportunidad de Licto sitúa esta licitación en 3,4 sobre 5. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda?

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda acumula 99 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda?

El presupuesto de licitación es de 817.218,81 €. La mediana de 79 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 857.768,00 €.