Adecuación de espacios como laboratorios en planta baja del módulo C-05 de la Facultad de Ciencias de la UAM
Plazo cerrado· resultado no disponible
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
Licto no tiene el resultado de esta licitación.
El plazo cerró el 3 jul 2025. Lo normal es que la adjudicación se publique en los 4 meses siguientes; el estado actual está en PLACSP.
- Presupuesto sin IVA
- 321 mil €
- 388 mil € con IVA
- Valor estimado
- 321 mil €
- con prórrogas
Último dato de la fuente: 26 jun 2025
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Abierto
Duración: 3 meses
- Requisitos de acceso
Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: experiencia en trabajos similares
Solvencia técnica: según PCAP
- Garantías
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
- Lotes
Contrato único, sin lotes
- Criterios
90 % precio · 10 % otros automáticos
- Dónde se presenta
PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (26)
Acceso libre y gratuito
PCAP
Requisitos, solvencia, criterios y garantías
PPT
Qué hay que hacer y cómo
Otros (24)
- 2 Acta repl previo O-9-25PDF (se abre en una pestaña nueva)
- 4 cronograma y resumen O-9-25PDF (se abre en una pestaña nueva)
- 5 PPTO Resumen laboratorio baja mod 5 cienciasPDF (se abre en una pestaña nueva)
- 6 Cronograma Laboratorios Ciencias O-9-25PDF (se abre en una pestaña nueva)
- DEUC O-9-25PDF (se abre en una pestaña nueva)
- DEUC O-9-25XML (se abre en una pestaña nueva)
- Mediciones BC3 (se abre en una pestaña nueva)
- Aprobación Proyecto Obra (001001APOB_STD_CA.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Cronograma O 9-25 (6 Cronograma Laboratorios Ciencias O-9-25.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Mesa de Contratación (001001CM_STD_CA.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Sometimiento a juzgados O-9/25 (004001OTR_OE.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- DACI Responsable (DACI Responsable O-9-25.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Acta replanteo previo O 9-25 (2 Acta repl previo O-9-25.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Mesa de Contratación (001001CM_STD_OE.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- DACI promotor (DACI Promotor O-9-25_signed.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- DACI Gerente (001001DACI_STD_CA.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Acta Replanteo Previo (001001ARPR_STD_CA.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Memoria justificativa (001001JN_STD_CA.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Cronograma + resumen O 9 25 (4 cronograma + resumen O-9-25.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- DEUC xml (DEUC O-9-25.xml) (se abre en una pestaña nueva)
- Visita (se abre en una pestaña nueva)
- PPTO Resumen laboratorio O 9 25 (5 PPTO Resumen laboratorio baja mod 5 ciencias.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Documento europeo único de contratación (DEUC) (DEUC O-9-25.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
- Resolución de Aprobación del Expediente (001001RAEX_STD_CA.pdf) (se abre en una pestaña nueva)
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45453100Trabajos de reacondicionamiento
- Lugar de ejecución
- Madrid, Comunidad de Madrid
- Características
- Sin variantes
Criterios de adjudicación2
2 criterios · 90 % precio, 10 % otros automáticos
Criterios de adjudicación2
2 criterios · 90 % precio, 10 % otros automáticos
Criterios de evaluación
Requisitos de participación6
6 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos de participación6
6 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica
Requisitos generales
Solvencia técnica
Experiencia en trabajos similares
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.
OXR-TITULOS
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación
Solvencia económica
Volumen anual de negocios
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Evaluación · 1 actualización del anuncio o los pliegos
Tramitación y cambios
Evaluación · 1 actualización del anuncio o los pliegos
Fases
- Publicada 6 jun 2025
- Evaluación
- Adjudicación
- Ejecución
Publicaciones
- 9 jun 2025Pliegos actualizadosPerfil del contratante
- 6 jun 2025Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante
Órgano de contratación
Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid
488 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2026 | Proyect Building Of Space SL | 327 mil € | 12 % | 6 | |
| 28 jul 2026 | Obras y Servicios Rehabitec SL | 349 mil € | 22,8 % | 8 | |
| 27 jul 2026 | Calidad Cromática SL | 338 mil € | 10 % | 5 | |
| 23 jul 2026 | Prolux Ingenieros SL | 148 mil € | 28,5 % | 20 | |
| 16 jul 2026 | Maetel Instalaciones y Servicios Industriales SA | 90 mil € | 38,5 % | 19 |
- Proyect Building Of Space SL
Importe 327 mil € · Baja 12 % · Ofertas 6
31 jul 2026
- Obras y Servicios Rehabitec SL
Importe 349 mil € · Baja 22,8 % · Ofertas 8
28 jul 2026
- Calidad Cromática SL
Importe 338 mil € · Baja 10 % · Ofertas 5
27 jul 2026
- Prolux Ingenieros SL
Importe 148 mil € · Baja 28,5 % · Ofertas 20
23 jul 2026
- Maetel Instalaciones y Servicios Industriales SA
Importe 90 mil € · Baja 38,5 % · Ofertas 19
16 jul 2026
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid y quién gana en tu sector.
Condiciones del contrato
Requisitos de ejecución
- 8Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos — En el supuesto de que la ejecución del contrato implique la cesión de datos personales, el contratista se someterá a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, siendo esta una obligación contractual esencial de conformidad con lo establecido en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.
- 1Consideraciones de tipo medioambiental — Si se incumpliera el Plan de Residuos establecido en el Proyecto y en el PPTP, el adjudicatario será requerido para su cumplimiento y su no ejecución será causa, en caso de dos infracciones graves, de resolución.
- 2Consideraciones de tipo social — La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas que se recojan en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y Salud, así como todas aquellas exigidas por la legislación vigente, para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños al personal de la UAM o a los ciudadanos en general.
Subcontratación
La empresa subcontratada cumplirá y deberá demostrar no estar incursa en prohibición de contratar las unidades de obra que le sean subcontratadas.
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 488
- presupuesto típico del organismo
- 169 mil €
- mediana de 414 licitaciones, sin contratos menores
Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid acumula 488 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 414 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 168.623,06 €. Esta convocatoria, con 320.757,96 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid?
Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid acumula 488 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid?
El presupuesto de licitación es de 320.757,96 €. La mediana de 414 licitaciones de Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 168.623,06 €.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Último dato de la fuente: 26 jun 2025 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 14:20 h