Ir al contenido
licto.
Contrato de obras para la ejecución del proyecto “Pavimentación de calles y mejora de la accesibilidad en las aldeas de Corcolilla y El Collado (Alpuente)”, financiado mediante el Fondo de Compensación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 2025 (IVACE). Actuación subvencionada con plazo máximo de ejecución y recepción de las obras hasta el 31 de octubre de 2026.
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obras para la ejecución del proyecto “Pavimentación de calles y mejora de la accesibilidad en las aldeas de Corcolilla y El Collado (Alpuente)”, financiado mediante el Fondo de Compensación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 2025 (IVACE). Actuación subvencionada con plazo máximo de ejecución y recepción de las obras hasta el 31 de octubre de 2026.

Alcaldía del Ayuntamiento de Alpuente · Alpuente, Valencia/València, Comunitat Valenciana

90.755,18 €
Presupuesto sin IVA
88.755,18 €
Importe de adjudicación
4 meses
Duración
Foresta Gestión Forestal
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 318/2026; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Alpuente; Importe: 90755.18 EUR; Estado: ADJ
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45233000Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
45233200Trabajos diversos de pavimentación
Ejecución
Alpuente, Valencia/València, Comunitat Valenciana · 4 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada3 jun 2026
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación8 jul 2026
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Alpuente

14 licitaciones

Criterios de adjudicación

5

Criterios de evaluación

Oferta económica: hasta un máximo de cincuenta y cinco (55) puntos.55%
Mejoras de pavimentación adicional (1, 2 ó 3)22%
Ampliación del plazo de garantía: hasta un máximo de diez (10) puntos.10%
Reducción del plazo de ejecución: hasta un máximo de diez (10) puntos.10%
Mejora nº 4. canaleta de pluviales y sellado de arqueta: tres (3) puntos3%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Foresta Gestión ForestalPYME

NIF: B72525595

88.755,18 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 107.393,77 €

Adj. 8 jul 2026

1 oferta (1 PYME)

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidades

Este contrato en su contexto

14
licitaciones del organismo
88.551,04 €
presupuesto típico del sector
mediana de 185.520 licitaciones
2,2 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Alpuente acumula 14 licitaciones registradas en Licto. Sobre 185.520 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado, la mediana es de 88.551,04 €. Esta convocatoria, con 90.755,18 €, se sitúa en esa misma franja. Se adjudicó por 88.755,18 €, un 2,2 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Alpuente?

Alcaldía del Ayuntamiento de Alpuente acumula 14 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 90.755,18 €. La mediana de 185.520 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado en Licto es de 88.551,04 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Alpuente?

El importe de adjudicación fue de 88.755,18 €, un 2,2 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto