Ir al contenido
licto.
Contrato de obra acondicionamiento Zona verde Olas Blancas
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obra acondicionamiento Zona verde Olas Blancas

Pleno del Ayuntamiento de El Campello · el Campello, Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana

166.549,85 €
Presupuesto sin IVA
500,00 €
Importe de adjudicación
3 meses
Duración
Francisco *** (133Y)
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 6038/2026; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de El Campello; Importe: 166549.85 EUR; Estado: EV
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45112710Trabajos de paisajismo en zonas verdes
45112711Trabajos de paisajismo en parques
Ejecución
el Campello, Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana · 3 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía complementaria 5.00%
Tramitación
Publicada15 jul 2026
Adjudicación19 may 2026
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

3

Criterios de evaluación

Criterio 1.- oferta económica80%
Criterio 2.- mejoras a la obra10%
Criterio 3.- ampliación del plazo de garantía de las obras10%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Francisco *** (133Y)PYME

NIF: *****133Y

500,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 535,00 €

Adj. 13 may 2026

1 oferta

Requisitos de participación

3

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrar

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

El licitador deberá indicar "SI CUMPLO" o "NO CUMPLO", según parámetros establecidos en el PCAP

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

El licitador deberá indicar "SI CUMPLO" o "NO CUMPLO" según parámetros establecidos en el PCAP

Este contrato en su contexto

340
licitaciones del organismo
51.787,57 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 340 licitaciones

Pleno del Ayuntamiento de El Campello acumula 340 licitaciones registradas en Licto. Sobre 340 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 51.787,57 €. Esta convocatoria, con 166.549,85 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Pleno del Ayuntamiento de El Campello?

Pleno del Ayuntamiento de El Campello acumula 340 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Pleno del Ayuntamiento de El Campello?

El presupuesto de licitación es de 166.549,85 €. La mediana de 340 licitaciones de Pleno del Ayuntamiento de El Campello con presupuesto publicado en Licto es de 51.787,57 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto