Ir al contenido
licto.
Contrato de obras de reconstrucción y adaptación al cambio climático de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios del centro deportivo y piscina de Picanya (Valencia)
Ver en PLACSP
Ejecución

Contrato de obras de reconstrucción y adaptación al cambio climático de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios del centro deportivo y piscina de Picanya (Valencia)

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya · Picanya, Valencia/València, Comunitat Valenciana

4.223.735,85 €
Presupuesto sin IVA
4.124.055,68 €
Importe de adjudicación
7 meses
Duración
Imesapi SA
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 2700265T; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya; Importe: 4223735.85 EUR; Estado: RES
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto
CPV
45000000Trabajos de construcción
45200000Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45212212Trabajos de construcción de piscinas
45310000Trabajos de instalación eléctrica
45330000Trabajos de fontanería
45331000Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado
Ejecución
Picanya, Valencia/València, Comunitat Valenciana · 7 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada27 mar 2026
Evaluación
Requerimiento pendiente
Plazo de espera
Adjudicación23 abr 2026
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Criterios de adjudicación

5

Criterios de evaluación

Memoria técnica45%
Ampliación del plazo de garantía20%
Provisión de materiales15%
Baja de la oferta economica10%
Incremento de penalidades por día de retraso10%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

NIF: A28010478

4.124.055,68 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 4.990.107,37 €

Adj. 23 abr 2026 · Form. 19 may 2026 · Inicio 19 may 2026

1 oferta (1 PYME)

Requisitos de participación

2

Requisitos del licitador

Requisitos generales

No prohibición

Este contrato en su contexto

139
licitaciones del organismo
88.140,00 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 135 licitaciones
2,4 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya acumula 139 licitaciones registradas en Licto. Sobre 135 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 88.140,00 €. Esta convocatoria, con 4.223.735,85 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 4.124.055,68 €, un 2,4 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya?

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya acumula 139 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya?

El presupuesto de licitación es de 4.223.735,85 €. La mediana de 135 licitaciones de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya con presupuesto publicado en Licto es de 88.140,00 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya?

El importe de adjudicación fue de 4.124.055,68 €, un 2,4 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto