Contrato de obras de reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de Algoder y Colmeners de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.

Adjudicada· 1 dic 2025

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Becsa SA

Castellon, Comunitat Valenciana

727 mil €

23,4 % bajo el presupuesto

4 ofertas · media del sector 4,5

Presupuesto sin IVA: 949 mil €; 1,1 M € con IVA
Valor estimado: 949 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (9)

Último dato de la fuente: 9 dic 2025

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

1230/2025

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto simplificado
Duración: 3 meses
Requisitos de acceso: Clasificación exigida: grupo G, subgrupo 3, categoría 4Solvencia: ver PCAP (se abre en una pestaña nueva)
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 30 % precio · 70 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (9)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAP 1230PDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

RP DANA CAMINO ALGODERPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros (7)

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45233140Obras viales
45233222Trabajos de pavimentación y asfaltado
45233250Trabajos de pavimentación, excepto carreteras
45233251Trabajos de repavimentación
Lugar de ejecución: Real, Valencia/València, Comunitat Valenciana
Características: Sin variantes

Criterios de adjudicación4

4 criterios · 30 % precio, 70 % otros automáticos

AutomáticoExperiencia en obras similiares30%

AutomáticoMayor baja económica30%

AutomáticoAmpliación del plazo de garantía20%

AutomáticoReconocimiento del lugar de las obras20%

Lotes y adjudicaciones

Becsa SA

Castellon, Comunitat Valenciana

726.775,00 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 879.397,75 €

Adj. 1 dic 2025

4 ofertas (1 PYME) · 726.775,00 € – 911.002,29 €

Requisitos de participación3

3 requisitos · clasificación

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibición

Parecidas abiertas ahora

Obra de Instalación de los Sistemas de cloración y corrección de Ph del agua fría de consumo humano (Afch) en los centros de Ibermutua de Valencia, Alicante Y Sevilla.

Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

ConstrucciónEspaña

cierra29 octhoy

37 mil €sin IVA

Contratación de la ejecución de las obras de reforma de los sistemas de presurización de las escaleras de evacuación de los edificios mediterráneo y templados/ tropicales Oceanogràfic Valencia

Dirección General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias S.A.

ConstrucciónValència, Comunitat Valenciana

cierra29 octhoy

131 mil €sin IVA

Proyecto de demolición de dos viviendas entre medianeras situados en la calle San Benedicto n.º 2 y plaza San Miquel n.º 1 de Algemesí,

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Algemesí

ConstrucciónAlgemesí, Valencia/València, Comunitat Valenciana

cierra29 octhoy

45 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Adjudicación · 1 actualización del anuncio o los pliegos

Fases

Publicada 1 oct 2025
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 1 dic 2025
Ejecución

Publicaciones

1 dic 2025AdjudicaciónPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
14 oct 2025Pliegos actualizadosPerfil del contratante
1 oct 2025Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Pleno del Ajuntament de Real

Administración localReal, Comunitat Valenciana

10 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
28 may 2026	Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real	Veolia Servicios Lecam SAU	240 mil €	7,1 %	1
1 abr 2026	Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Casa de la Cultura de Real	Veolia Servicios Lecam SAU	645 mil €	12,1 %	4
1 abr 2026	Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real	Construmar Xativa SL	223 mil €	0 %	1
3 feb 2026	Contrato de obras de reforma del edificio destinado a usos múltiples dentro del antiguo ayuntamiento de Real	Elecnor Servicios y Proyectos SAU	302 mil €	10 %	4
1 oct 2025	Contrato de obras para la reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de la Serreta y el Carrechal sitos en el polígono 2 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.	Becsa SA	397 mil €	13 %	4

Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Ayuntamiento de Real Veolia Servicios Lecam SAU
Importe 240 mil € · Baja 7,1 % · Ofertas 1
28 may 2026
Contrato de obras de reforma del edificio destinado a Casa de la Cultura de Real Veolia Servicios Lecam SAU
Importe 645 mil € · Baja 12,1 % · Ofertas 4
1 abr 2026
Contrato de obras de reforma de las infraestructuras existentes destinadas a local social - Bar en el polideportivo de Real Construmar Xativa SL
Importe 223 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
1 abr 2026
Contrato de obras de reforma del edificio destinado a usos múltiples dentro del antiguo ayuntamiento de Real Elecnor Servicios y Proyectos SAU
Importe 302 mil € · Baja 10 % · Ofertas 4
3 feb 2026
Contrato de obras para la reparación de los daños causados en diversos caminos afectados por la DANA en la partidas de la Serreta y el Carrechal sitos en el polígono 2 de Real. Obras financiadas por la Administración General del Estado a través del Ministerio de política Territorial y Memoria Democrática.Becsa SA
Importe 397 mil € · Baja 13 % · Ofertas 4
1 oct 2025

Todas las adjudicaciones de Pleno del Ajuntament de Real →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Pleno del Ajuntament de Real: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Pleno del Ajuntament de Real y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

4Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer — La empresa adjudicataria que disponga de plan de igualdad deberá acreditar la inscripción de este en el Registro de la comunidad Valenciana de convenio y acuerdos colectivos de trabajo o el equivalente cuando se trate de otra Administración Pública.

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 10
mediana del presupuesto del sector: 81 mil €; mediana de 225.246 expedientes, contratos menores incluidos
baja de adjudicación: 23,4 %; bajo el presupuesto de licitación

Pleno del Ajuntament de Real acumula 10 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 225.246 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos), la mediana es de 81.352,52 €. Esta convocatoria, con 948.664,25 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 726.775,00 €, un 23,4 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Pleno del Ajuntament de Real?

Pleno del Ajuntament de Real acumula 10 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 948.664,25 €. La mediana de 225.246 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos) en Licto es de 81.352,52 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Pleno del Ajuntament de Real?

El importe de adjudicación fue de 726.775,00 €, un 23,4 % por debajo del presupuesto de licitación.