Ir al contenido
licto.
ACDCV - Contrato de obra de Reconstrucción para la adaptación y prevención de riesgos por el cambio climático de la zona más dañada del Paseo de la Alameda de Utiel
Ver en PLACSP
Ejecución

ACDCV - Contrato de obra de Reconstrucción para la adaptación y prevención de riesgos por el cambio climático de la zona más dañada del Paseo de la Alameda de Utiel

Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino · Utiel, Valencia/València, Comunitat Valenciana

181.818,18 €
Presupuesto sin IVA
168.559,50 €
Importe de adjudicación
2 meses
Duración
Nerco Infraestructuras SL
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 192/2026; Órgano de Contratación: Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino; Importe: 181818.18 EUR; Estado: ADJ
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45233252Trabajos de pavimentación de calles
Ejecución
Utiel, Valencia/València, Comunitat Valenciana · 2 meses
Participación
Presentación: ElectrónicaVariantes: No
Características
Fondos UE
Tramitación
Publicada17 abr 2026
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación15 may 2026
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino

20 licitaciones

Criterios de adjudicación

2

Criterios de evaluación

Criterio económico60%
Ampliación del plazo de garantía40%

Lotes y adjudicaciones

Resultado de la adjudicación

Nerco Infraestructuras SL

NIF: B53926606

168.559,50 €↓

Contrato (sin IVA)

con IVA: 203.957,00 €

Adj. 15 may 2026

1 oferta (1 PYME)

Requisitos de participación

2

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibición

Documentación Técnica

PDFProyecto.pdf

Documentación Legal

PDFPCAP.pdf

Documentación Adicional

DOCXAnexos.docx

Documentación General

FILEMemoria justificativa
FILEPCAP
FILERP Aprobacion
FILERP Inicio

Este contrato en su contexto

20
licitaciones del organismo
88.888,72 €
presupuesto típico del sector
mediana de 186.795 licitaciones
7,3 %
baja de adjudicación
sobre el presupuesto de licitación

Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino acumula 20 licitaciones registradas en Licto. Sobre 186.795 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado, la mediana es de 88.888,72 €. Esta convocatoria, con 181.818,18 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 168.559,50 €, un 7,3 % por debajo del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino?

Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino acumula 20 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?

El presupuesto de licitación es de 181.818,18 €. La mediana de 186.795 licitaciones de Construcción con presupuesto publicado en Licto es de 88.888,72 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Presidencia de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino?

El importe de adjudicación fue de 168.559,50 €, un 7,3 % por debajo del presupuesto de licitación.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto