Contrato de emergencia para la Ejecución de las obras de rehabilitación de los edificios y la urbanización del complejo ferroviario de València Sud de Metrovalencia afectados por el desbordamiento del Barranco del Poyo — Exp. 24/106
Adjudicada· 19 dic 2024
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
Adjudicataria
Varios adjudicatarios (4)
19 M €
3 ofertas · media del sector 4,5
- Presupuesto sin IVA
- 19 M €
- 23 M € con IVA
- Valor estimado
- 19 M €
- con prórrogas
Último dato de la fuente: 9 sept 2025
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Negociado sin publicidad
Tramitación de emergencia
Sujeto a regulación armonizada (SARA), publicado en el DOUE
Duración: 8 meses
- Requisitos de acceso
No publicado en PLACSPVer anuncio en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
- Garantías
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
- Lotes
3 lotes
máx. 1 por adjudicatario
- Criterios
100 % otros automáticos
- Dónde se presenta
PLACSP · presencialAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (11)
Acceso libre y gratuito
Otros (11)
- Resolución de aprobación y adjudicación de tramitación por la vía de emergencia Lote 3 (se abre en una pestaña nueva)
- Informe de necesidad (se abre en una pestaña nueva)
- Propuesta de resolución declarando la emergencia y la adjudicación (se abre en una pestaña nueva)
- Resolución de aprobación y adjudicación de tramitación por la vía de emergencia Lote 2 (se abre en una pestaña nueva)
- Resolución de aprobación y adjudicación de tramitación por la vía de emergencia Lote 1 (se abre en una pestaña nueva)
- Contrato Lote 1 (se abre en una pestaña nueva)
- Acuerdo de ampliación de plazo Lote 3 (se abre en una pestaña nueva)
- Contrato Lote 2 (se abre en una pestaña nueva)
- Acuerdo de ampliación de plazo Lote 2 (se abre en una pestaña nueva)
- Contrato Lote 3 (se abre en una pestaña nueva)
- Acuerdo de ampliación de plazo Lote 1 (se abre en una pestaña nueva)
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45213320Trabajos de construcción de edificios relacionados con el transporte ferroviario45453000Trabajos de revisión y reacondicionamiento
- Lugar de ejecución
- València, Comunitat Valenciana
- Características
- SARAEmergencia
Criterios de adjudicación1
1 criterio · 100 % otros automáticos
Criterios de adjudicación1
1 criterio · 100 % otros automáticos
Criterios de evaluación
Lotes y adjudicaciones3
3 lotes · 3 adjudicados a 4 empresas
Oliva, Comunitat Valenciana
Adjudicado· 13 dic 2024
- CPV
- los mismos del contrato
- Presupuesto
- 9.496.200,00 €
- Adjudicación
- 13 dic 2024
- Formalización
- 17 feb 2025
- Ofertas
- 1 oferta
- Importe (sin IVA)
- 9.496.200,00 €
- Importe (con IVA)
- 11.490.402,00 €
- Contrato
- 24/106 Lote 1
Dos Hermanas, Andalucía
Adjudicado· 13 dic 2024
- CPV
- los mismos del contrato
- Presupuesto
- 4.693.360,00 €
- Adjudicación
- 13 dic 2024
- Formalización
- 11 feb 2025
- Ofertas
- 1 oferta
- Importe (sin IVA)
- 4.693.360,00 €
- Importe (con IVA)
- 5.678.965,60 €
- Contrato
- 24/106 Lote 2
València, Comunitat Valenciana
Adjudicado· 13 dic 2024
- CPV
- los mismos del contrato
- Criterios
- 100 % otros automáticos
- Presupuesto
- 4.833.780,00 €
- Adjudicación
- 13 dic 2024
- Formalización
- 11 feb 2025
- Ofertas
- 1 oferta
- Importe (sin IVA)
- 4.833.780,00 €
- Importe (con IVA)
- 5.848.873,80 €
- Contrato
- 24/106 Lote 3
Modificaciones del contrato3
3 modificaciones · última 9 sept 2025
Modificaciones del contrato3
3 modificaciones · última 9 sept 2025
3 modificaciones posteriores a la adjudicación
Modificación 1
Ampliación de plazo con nueva fecha de finalización el 07/01/2026
+0,00 €
- Importe
- 4.833.780,00 € 4.833.780,00 € (sin IVA)
- Plazo
- +4 meses 12 meses
Modificación 2
El objeto del modificado consiste en la ampliación del alcance del contrato, incorporando actuaciones sobrevenidas no previstas inicialmente y necesarias e indisociables de la obra principal, derivadas de la necesidad de garantizar la operatividad del edificio principal y del Puesto de Mando como infraestructura crítica, así como de la implantación de la intermodalidad en València Sud. En particular, se incluyen: (i) ejecución y adecuación de nuevos espacios para el Puesto de Mando y dependencias asociadas, con redistribución de oficinas, demoliciones, particiones, mamparas, acabados, mobiliario y acondicionamiento interior; (ii) ejecución de estructura y espacios técnicos para albergar sistemas críticos (SAI, centros de transformación, grupos electrógenos, centros de distribución de energía y elementos auxiliares); (iii) refuerzo y modernización de instalaciones de energía eléctrica, alta y baja tensión, acometidas, cableados, zanjas y aumento de potencia; (iv) instalaciones redundantes y específicas para garantizar el funcionamiento continuo del sistema (SAI, grupos, climatización técnica, humidificación y climatización del CPD); (v) implantación y adaptación a Grado de Seguridad 4 mediante sistemas de control de accesos, lectores, tornos, detectores, integración del sistema y licencias, así como sistemas de videovigilancia y CCTV; (vi) instalación y puesta en marcha de nuevos videowall en el Puesto de Mando y en el Puesto de Seguridad; (vii) incorporación de fibra óptica, nueva electrónica de red del complejo y equipamiento técnico del CPD; y (viii) ejecución de acometidas y servicios necesarios vinculados a la nueva estación intermodal y su integración con el edificio.
Modificación 3
Acuerdo por el que se resuelve ampliar el plazo de ejecución de la declaración de emergencia hasta el 31 de marzo de 2026
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Ejecución · sin actualizaciones
Tramitación y cambios
Ejecución · sin actualizaciones
Fases
- Evaluación
- Requerimiento pendiente
- Plazo de espera
- Adjudicación 13 dic 2024
- Ejecución 11 feb 2025 · 5 modificaciones
Publicaciones
- 9 sept 2025Modificación del contratoDOUE
- 8 sept 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
- 20 ago 2025Modificación del contratoDOUE
- 19 ago 2025Modificación del contratoPerfil del contratante
- 27 feb 2025Formalización del contratoDOUE
Ver 3 más
- 26 feb 2025Formalización del contratoDOUE
- 19 dic 2024AdjudicaciónPerfil del contratante
- 13 dic 2024AdjudicaciónPerfil del contratante
Órgano de contratación
Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1.400 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2026 | Electrosistemas Bach SA | 127 mil € | 0 % | 1 | |
| 23 jun 2026 | Citracc Rail SA | 153 mil € | 3,1 % | 2 | |
| 20 may 2026 | Chm Obras e Infraestructuras SA | 2,6 M € | 11,1 % | 9 | |
| 5 may 2026 | Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza SAU | 309 mil € | 3 % | 1 | |
| 13 mar 2026 | Vareser 96 SL | 1,3 M € | 9,3 % | 1 |
- Electrosistemas Bach SA
Importe 127 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
31 jul 2026
- Citracc Rail SA
Importe 153 mil € · Baja 3,1 % · Ofertas 2
23 jun 2026
- Chm Obras e Infraestructuras SA
Importe 2,6 M € · Baja 11,1 % · Ofertas 9
20 may 2026
- Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza SAU
Importe 309 mil € · Baja 3 % · Ofertas 1
5 may 2026
- Vareser 96 SL
Importe 1,3 M € · Baja 9,3 % · Ofertas 1
13 mar 2026
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y quién gana en tu sector.
Condiciones del contrato
Ref. TED: f1eb90eb-0289-474a-b87f-ac7821112bc7
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 1.400
- presupuesto típico del organismo
- 497 mil €
- mediana de 536 licitaciones, sin contratos menores
Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana acumula 1.400 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 536 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 496.789,50 €. Esta convocatoria, con 19.023.340,00 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana?
Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana acumula 1.400 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana?
El presupuesto de licitación es de 19.023.340,00 €. La mediana de 536 licitaciones de Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 496.789,50 €.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
También publicado en: TED
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Último dato de la fuente: 9 sept 2025 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 15:25 h