Obras de ejecución de la primera fase de un edificio con destino dotacional socio-sanitario (Plan Cohesiona)

Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo

Adjudicada· 14 abr 2023

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Adjudicataria

Fontelex SL

Olivenza, Extremadura

162 mil €

Adjudicada al importe del presupuesto (sin baja)

2 ofertas · media del sector 4,4

Presupuesto sin IVA: 162 mil €; 197 mil € con IVA
Valor estimado: 162 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP Documentos (8)

Último dato de la fuente: 14 abr 2023

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

2275/2023

Condiciones de la licitación

Procedimiento: Obras · Abierto simplificado
Duración: 9 meses
Requisitos de acceso: Solvencia económica: según PCAP
Solvencia técnica: experiencia en trabajos similares
Garantías: Definitiva: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 55 % precio · 25 % juicio de valor · 20 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (8)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAPPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

PLIEGO DE CONDICIONESPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros

Memoria, informes y anexos

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45215200Trabajos de construcción de edificios para servicios sociales
Lugar de ejecución: Almendralejo, Badajoz, Extremadura
Características: Sin variantes

Criterios de adjudicación4

4 criterios · 55 % precio, 25 % juicio de valor, 20 % otros automáticos

AutomáticoOferta económica55%

AutomáticoAmpliación de plazo de garantía20%

Juicio de valorPrograma de trabajo15%

Juicio de valorPlan de control de calidad10%

Lotes y adjudicaciones

Fontelex SL

Olivenza, Extremadura

162.452,01 €

Contrato (sin IVA)

con IVA: 196.566,93 €

Adj. 14 abr 2023

2 ofertas (2 PYME)

Requisitos de participación3

3 requisitos · solvencia económica, solvencia técnica

Requisitos generales

ROLECE

Solvencia técnica

Experiencia en trabajos similares

Conforme cláusula octava PCAP. Únicamente se exigirá la acreditación de la solvencia al propuesto adjudicatario. Para participar será suficiente la presentación de la declaración responsable.

Solvencia económica

Volumen anual de negocios

Conforme cláusula octava PCAP. Únicamente se exigirá la acreditación de la solvencia al propuesto adjudicatario. Para participar será suficiente la presentación de la declaración responsable.

Parecidas abiertas ahora

pavimentacion y acondicionamiento de plaza pública en Villariezo

Pleno del Ayuntamiento de Villariezo

ConstrucciónVillariezo, España

cierra28 octhoy

103 mil €sin IVA

Restauración de la Plaza de Toros de Cabeza la Vaca. Financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática

Alcaldía del Ayuntamiento de Cabeza la Vaca

ConstrucciónCabeza la Vaca, Badajoz, Extremadura

cierra28 octhoy

135 mil €sin IVA

Obra de Instalación de los Sistemas de cloración y corrección de Ph del agua fría de consumo humano (Afch) en los centros de Ibermutua de Valencia, Alicante Y Sevilla.

Dirección General de IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274

ConstrucciónEspaña

cierra29 octmañana

37 mil €sin IVA

Ver todas

Tramitación y cambios

Adjudicación · sin actualizaciones

Fases

Publicada 2 mar 2023
Evaluación
Requerimiento pendiente
Adjudicación 14 abr 2023
Ejecución

Publicaciones

14 abr 2023AdjudicaciónPerfil del ContratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
2 mar 2023Anuncio y pliegos publicadosPerfil del Contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo

Administración localAlmendralejo, Extremadura

274 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
21 jul 2026	Suministro y prestación de los servicios auxiliares necesarios para la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora de la Piedad y Feria de la Vendimia 2026.	3 lotes	25 mil €	52,9 %	2
22 jun 2026	Redacción de proyecto y ejecución de obra de instalación de toldos-vela y sistema de micro-clima en el recinto ferial de Almendralejo.	Arcoiris Tt Suministros SLU	121 mil €	0 %	1
13 may 2026	Obras de reforma de la Plaza de la Constitución de Almendralejo	Imesapi SA	330 mil €	0,2 %	1
18 feb 2026	Contrato mixto de obras y suministros para la remodelación de áreas de juego infantiles, con suministro e instalación de juegos, ejecución de pavimentos amortiguantes y obras auxiliares (excavaciones, soleras, cimentaciones, señalización y paneles)	Arcoiris Tt Suministros SLU	83 mil €	0 %	3
20 ago 2025	Sustitución de la cubierta de la piscina climatizada municipal del Polideportivo “Tomás de la Hera”.	3lc Gestión Integral SL	326 mil €	4 %	2

Suministro y prestación de los servicios auxiliares necesarios para la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora de la Piedad y Feria de la Vendimia 2026.3 lotes
Importe 25 mil € · Baja 52,9 % · Ofertas 2
21 jul 2026
Redacción de proyecto y ejecución de obra de instalación de toldos-vela y sistema de micro-clima en el recinto ferial de Almendralejo.Arcoiris Tt Suministros SLU
Importe 121 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
22 jun 2026
Obras de reforma de la Plaza de la Constitución de Almendralejo Imesapi SA
Importe 330 mil € · Baja 0,2 % · Ofertas 1
13 may 2026
Contrato mixto de obras y suministros para la remodelación de áreas de juego infantiles, con suministro e instalación de juegos, ejecución de pavimentos amortiguantes y obras auxiliares (excavaciones, soleras, cimentaciones, señalización y paneles)Arcoiris Tt Suministros SLU
Importe 83 mil € · Baja 0 % · Ofertas 3
18 feb 2026
Sustitución de la cubierta de la piscina climatizada municipal del Polideportivo “Tomás de la Hera”.3lc Gestión Integral SL
Importe 326 mil € · Baja 4 % · Ofertas 2
20 ago 2025

Todas las adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo →

Con una cuenta gratuita

Sigue a Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo: te avisamos cuando publique una licitación.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

2Consideraciones de tipo social — Cláusula 20ª PCAP
8Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos — Cláusula 20ª PCAP
4Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer — Cláusula 20ª PCAP

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 274
presupuesto típico del organismo: 65 mil €; mediana de 168 licitaciones, sin contratos menores
baja de adjudicación: 0 %; al importe del presupuesto de licitación

Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo acumula 274 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 168 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 65.255,00 €. Esta convocatoria, con 162.452,01 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 162.452,01 €, al importe del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo?

Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo acumula 274 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo?

El presupuesto de licitación es de 162.452,01 €. La mediana de 168 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 65.255,00 €.

¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo?

El importe de adjudicación fue de 162.452,01 €, igual al presupuesto de licitación.

Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)

Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.

Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.

Último dato de la fuente: 14 abr 2023 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 03:48 h