Contrato de obras denominado: "REMODELACIÓN DA PRAZA DE VIGO NA VILA DE CARBALLO", cofinanciada por la Diputación Provincial de A Coruña mediante Convenio de Cooperación.

Abierta· admite ofertas

Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)

Cierre de ofertas

16días

9 nov 2026, 23:59 h (hora de Madrid) · en 16 días

Plazo orientativo. Comprueba siempre la fecha y hora límite en el anuncio oficial antes de presentar tu oferta. Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva)

Presupuesto sin IVA: 279 mil €; 338 mil € con IVA
Valor estimado: 279 mil €; con prórrogas

Ver en PLACSP

Documentos (6)

Último dato de la fuente: 19 oct 2026

Fuente oficial

PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

OBR 22/2026

Lo que te piden

Del anuncio oficial, en palabras claras

Garantías: Si ganas: garantía complementaria del 5 % del importe de adjudicación.
Duración: El contrato dura 6 meses.
Procedimiento: Obras · Abierto simplificado
Cómo se puntúa: 47 % precio · 25 % juicio de valor · 28 % otros criterios automáticos.

No figuran en el anuncio la facturación mínima y la experiencia exigida. Mira el PCAP antes de decidir.

Abrir el PCAP (se abre en una pestaña nueva)Ver los documentos

Condiciones para presentarse

Procedimiento: Obras · Abierto simplificado
Duración: 6 meses
Requisitos de acceso: Solo requisitos generales (capacidad, no prohibición)
Requiere inscripción en ROLECE o en el registro autonómico
¿Qué es?
Lo indicamos por el tipo de procedimiento (abierto simplificado, art. 159.4 LCSP); confírmalo en el pliego. Qué es el ROLECE (se abre en una pestaña nueva)
Garantías: Complementaria: 5 % del importe de adjudicación
Lotes: Contrato único, sin lotes
Criterios: 47 % precio · 25 % juicio de valor · 28 % otros automáticos
Dónde se presenta: PLACSP · electrónicaAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)

Documentos (6)

Acceso libre y gratuito

PCAP

Requisitos, solvencia, criterios y garantías

PCAP OBR 22_2026 Convenio praza VigoPDF (se abre en una pestaña nueva)

PPT

Qué hay que hacer y cómo

prox_comp_xan 26c_asinado praza de vigoPDF (se abre en una pestaña nueva)

Otros

Memoria, informes y anexos

Objeto del contrato

Sector: Construcción
CPV: 45000000Trabajos de construcción
45111100Trabajos de demolición
45111200Trabajos de explanación y limpieza del terreno
45200000Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
45231110Trabajos de construcción de tendidos de tuberías
45233260Trabajos de construcción de vías peatonales
45233262Trabajos de construcción de zonas peatonales
Lugar de ejecución: Carballo, A Coruña, Galicia
Características: Sin variantes

Criterios de adjudicación4

4 criterios · 47 % precio, 25 % juicio de valor, 28 % otros automáticos

AutomáticoOferta económica47%

Juicio de valorReferencias técnicas25%

AutomáticoEstabilidad en el empleo. porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la empresa15%

AutomáticoEstabilidad en el empleo. porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la empresa.13%

Requisitos de participación1

1 requisito

Requisitos generales

Capacidad de obrar

Tramitación y cambios

Publicada · sin actualizaciones

Fases

Publicada 19 oct 2026
Evaluación
Adjudicación
Ejecución

Publicaciones

19 oct 2026Anuncio y pliegos publicadosPerfil del contratante

Todas las publicaciones en PLACSP

Órgano de contratación

Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo

Administración localCarballo, Galicia

378 licitaciones en Licto

Adjudicaciones anteriores en este sector

Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45

Publicada	Contrato	Adjudicataria	Importe	Baja	Ofertas
18 mar 2026	Contrato de obras: Reposición de pasarelas en el paseo del río Anllóns, Concello de Carballo. Lote uno: Pasarelas 2-4. Lote dos: pasarelas 1-3 (OBR. 19/2025).	2 lotes	182 mil €	13,5 %	1
10 mar 2026	Contrato de obras denominado: Ampliación de la red de saneamiento en las parroquias de Rus, Carballo, Oza y otros (OBR. 04/2026) POS+ADICIONAL 2/2024	Mantido SL	296 mil €	1,8 %	2
2 mar 2026	Contrato de obras denominado: Ampliación de la red de saneamiento en A Canosa, parroquia de Rus (OBR. 02/2026) POS+ADICIONAL 2/2025 2ª Fase.	Gestal y López SL	61 mil €	1,4 %	1
20 feb 2026	Contrato de obras denominado: Ampliación de la red de saneamiento en Bas, parroquia de Goiáns (OBR. 03/2026) POS+ADICIONAL 2/2025 2ª Fase.	Mantido SL	125 mil €	7,2 %	1
6 feb 2026	Contrato de obras denominado: Mejora de la capa de rodadura en el vial desde As Torres (Oza) hasta Cances Grande (Cances) (OBR. 01/2026) POS+ADICIONAL 2/2025 2ª Fase.	Vázquez y Reino SL	390 mil €	2,2 %	4

Contrato de obras: Reposición de pasarelas en el paseo del río Anllóns, Concello de Carballo. Lote uno: Pasarelas 2-4. Lote dos: pasarelas 1-3 (OBR. 19/2025).2 lotes
Importe 182 mil € · Baja 13,5 % · Ofertas 1
18 mar 2026
Contrato de obras denominado: Ampliación de la red de saneamiento en las parroquias de Rus, Carballo, Oza y otros (OBR. 04/2026) POS+ADICIONAL 2/2024 Mantido SL
Importe 296 mil € · Baja 1,8 % · Ofertas 2
10 mar 2026
Contrato de obras denominado: Ampliación de la red de saneamiento en A Canosa, parroquia de Rus (OBR. 02/2026) POS+ADICIONAL 2/2025 2ª Fase.Gestal y López SL
Importe 61 mil € · Baja 1,4 % · Ofertas 1
2 mar 2026
Contrato de obras denominado: Ampliación de la red de saneamiento en Bas, parroquia de Goiáns (OBR. 03/2026) POS+ADICIONAL 2/2025 2ª Fase.Mantido SL
Importe 125 mil € · Baja 7,2 % · Ofertas 1
20 feb 2026
Contrato de obras denominado: Mejora de la capa de rodadura en el vial desde As Torres (Oza) hasta Cances Grande (Cances) (OBR. 01/2026) POS+ADICIONAL 2/2025 2ª Fase.Vázquez y Reino SL
Importe 390 mil € · Baja 2,2 % · Ofertas 4
6 feb 2026

Todas las adjudicaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo →

Con una cuenta gratuita

Sigue esta licitación: te avisamos cuando cambie de estado o se adjudique.
Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
Perfil de compra de Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo y quién gana en tu sector.

Sin tarjeta de crédito

Condiciones del contrato

Requisitos de ejecución

2Consideraciones de tipo social — Ver epígrafe 13 del CCC y cláusula 27 del PCAP.

Subcontratación

Ver epígrafe 12 del CCC y cláusula 35.2 del PCAP.

Este contrato en su contexto

expedientes del organismo: 378
presupuesto típico del organismo: 139 mil €; mediana de 275 licitaciones, sin contratos menores

Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo acumula 378 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 275 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado (sin contratos menores), la mediana es de 139.152,89 €. Esta convocatoria, con 278.925,62 €, queda por encima de esa cifra. El índice de oportunidad de Licto sitúa esta licitación en 3,0 sobre 5. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo se calcula →

Preguntas frecuentes

¿Cuántos expedientes ha publicado Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo?

Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo acumula 378 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo?

El presupuesto de licitación es de 278.925,62 €. La mediana de 275 licitaciones de Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo con presupuesto publicado (sin contratos menores) en Licto es de 139.152,89 €.