Ir al contenido
licto.
Contrato de obras de reforma y ampliación de instalaciones deportivas en Numancia de la Sagra (Toledo)
Ver en PLACSP
Adjudicada

Contrato de obras de reforma y ampliación de instalaciones deportivas en Numancia de la Sagra (Toledo)

Alcaldía del Concello da Estrada · Numancia de la Sagra, Toledo, Galicia

106.060,60 €
Presupuesto sin IVA
2900,00 €
Importe de adjudicación
60 días
Duración
Asociación Cultural Recreativa Pepperoni
Adjudicatario

Objeto del contrato

Descripción
Id licitación: 633/2022; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra; Importe: 106060.6 EUR; Estado: EV
Sector
Construcción
Tipo
Obras · Abierto simplificado
CPV
45212200Trabajos de construcción de instalaciones deportivas
45212290Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas
Ejecución
Numancia de la Sagra, Toledo, Galicia · 60 días
Participación
Presentación: ElectrónicaGarantía: Garantía definitiva 5.00%Variantes: No
Tramitación
Publicada11 nov 2022
Adjudicación20 sept 2022
Ejecución

Inteligencia competitiva

Profesional

Análisis detallado de licitaciones públicas

Accede al perfil de compra, panorama competitivo y métricas detalladas de miles de organismos y contratistas públicos en toda España.

Perfil de compraPanorama competitivoAlertas y seguimiento

Sin tarjeta de crédito · Sin compromiso

Órgano de contratación

Alcaldía del Concello da Estrada

86 licitaciones

Criterios de adjudicación

2

Criterios de evaluación

Ampliación del plazo de garantía15%
Precio5%

Lotes y adjudicaciones

3

Lotes y adjudicaciones

3 lotes · 3 pendientes

Máx. lotes por oferta: 3Máx. lotes por adjudicatario: 3

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

PReparación y mantenimiento de instalaciones deportivasTrabajos de construcción de instalaciones deportivas

Criterios de evaluación

Mejora a lote 150%
Mejora b lote 130%
Ampliación del plazo de garantía15%
Precio5%

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

PTrabajos de construcción de instalaciones deportivasReparación y mantenimiento de instalaciones deportivas

Criterios de evaluación

Mejoras80%
Ampliación del plazo de garantía15%
Precio5%

Pendiente de resolución — seguimos actualizando desde el origen

CPV

PReparación y mantenimiento de instalaciones deportivasTrabajos de construcción de instalaciones deportivas

Requisitos de participación

5

Requisitos del licitador

Requisitos generales

Capacidad de obrarNo prohibiciónSin incompatibilidadesSeguridad SocialObligaciones tributarias

Este contrato en su contexto

86
licitaciones del organismo
42.771,24 €
presupuesto típico del organismo
mediana de 86 licitaciones

Alcaldía del Concello da Estrada acumula 86 licitaciones registradas en Licto. Sobre 86 licitaciones de este organismo con presupuesto publicado, la mediana es de 42.771,24 €. Esta convocatoria, con 106.060,60 €, queda por encima de esa cifra. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.

Cómo calculamos estas cifras →

Preguntas frecuentes

¿Cuántas licitaciones ha publicado Alcaldía del Concello da Estrada?

Alcaldía del Concello da Estrada acumula 86 licitaciones registradas en Licto, a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.

¿Es este presupuesto alto o bajo para Alcaldía del Concello da Estrada?

El presupuesto de licitación es de 106.060,60 €. La mediana de 86 licitaciones de Alcaldía del Concello da Estrada con presupuesto publicado en Licto es de 42.771,24 €.

Fuente: PLACSP · Datos tratados por Licto