Obras de Restauración hidrológico-forestal del incendio de Oímbra III en la provincia de Ourense.
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación
Adjudicada· 2 dic 2025
Estado calculado por Licto a partir de los datos de la fuente; consulta la ficha oficial · Ver ficha oficial (se abre en una pestaña nueva)
Adjudicataria
PYMELa Coruña, Galicia
498 mil €
Adjudicada al importe del presupuesto (sin baja)
4 ofertas · media del sector 4,4
- Presupuesto sin IVA
- 498 mil €
- 603 mil € con IVA
- Valor estimado
- 498 mil €
- con prórrogas
Último dato de la fuente: 7 oct 2026
Condiciones de la licitación
- Procedimiento
Obras · Negociado sin publicidad
Tramitación de emergencia
Duración: 6 meses
- Requisitos de acceso
No publicado en PLACSPVer anuncio en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
- Garantías
No publicado en PLACSPVer anuncio en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
- Lotes
Contrato único, sin lotes
- Criterios
No publicado en PLACSPVer anuncio en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
- Dónde se presenta
PLACSP · presencialAbrir la licitación en PLACSP (se abre en una pestaña nueva)
Documentos (2)
Acceso libre y gratuito
Otros
Memoria, informes y anexos
Objeto del contrato
- Sector
- Construcción
- CPV
- 45000000Trabajos de construcción45112330Trabajos de recuperación del terreno45232451Trabajos de drenaje y de superficie
- Lugar de ejecución
- Ourense, Galicia
- Características
- Fondos UEEmergenciaSin variantes
Lotes y adjudicaciones
PYMELa Coruña, Galicia
498.159,81 €
Contrato (sin IVA)
con IVA: 602.773,37 €
Adj. 2 dic 2025 · Form. 15 dic 2025
4 ofertas (4 PYME)
Modificaciones del contrato2
2 modificaciones · última 7 oct 2026
Modificaciones del contrato2
2 modificaciones · última 7 oct 2026
2 modificaciones posteriores a la adjudicación
Modificación 1
Con fecha 20 de mayo de 2026 la empresa adjudicataria solicita una ampliación del plazo de ejecución y la Dirección de Obra manifiesta su conformidad en solicitar una ampliación de plazo de tres (3) meses hasta el 18 de septiembre de 2026. Esta solicitud se fundamenta a diversas circunstancias climáticas adversas acaecidas durante el desarrollo de la obra, que han producido diversos retrasos en la ejecución del proyecto.
+0,00 €
- Importe
- 498.159,81 € 498.159,81 € (sin IVA)
- Plazo
- +3 meses 9 meses
Modificación 2
El día 1 de septiembre la empresa adjudicataria realiza una segunda solicitud de ampliación de plazo hasta el 31 de octubre de 2026 y que cuenta con informe favorable de la dirección de obra. Dicha solicitud, se fundamenta en las mismas limitaciones a los trabajos a causa de las condiciones climáticas que afectaron al normal desarrollo de los mismos y produjeron retrasos.
+0,00 €
- Importe
- 498.159,81 € 498.159,81 € (sin IVA)
- Plazo
- +1 mes 10 meses
Parecidas abiertas ahora
Tramitación y cambios
Ejecución · sin actualizaciones
Tramitación y cambios
Ejecución · sin actualizaciones
Fases
- Evaluación
- Requerimiento pendiente
- Adjudicación 2 dic 2025
- Ejecución 18 jun 2026 · 2 modificaciones
Publicaciones
- 7 oct 2026Modificación del contratoPerfil del contratante
- 18 jun 2026Modificación del contratoPerfil del contratante
- 2 feb 2026Formalización del contratoBOE
- 28 ene 2026Formalización del contratoPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
- 2 dic 2025AdjudicaciónPerfil del contratanteVer documento (se abre en una pestaña nueva)
Órgano de contratación
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación
131 licitaciones en Licto
Adjudicaciones anteriores en este sector
Últimas 5 adjudicaciones del órgano con CPV 45
| Publicada | Contrato | Adjudicataria | Importe | Baja | Ofertas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb 2026 | Obra de Restauración hidrológico-forestal del incendio de Cardoso de la Sierra (Guadalajara). | Hocensa Empresa Constructora SA | 414 mil € | 0 % | 1 |
| 23 ene 2026 | Obras de Restauración Hidrológico-Forestal del incendio de Castrocalbón (León). | Forestacion y Repoblacion SA | 825 mil € | 0 % | 5 |
| 20 ene 2026 | Obras de Restauración hidrológico-forestal del incendio de Larouco II en la provincia de Ourense. | Ametlam SL | 661 mil € | 0 % | 4 |
| 20 ene 2026 | Restauración hidrológico-forestal del incendio de Barniedo de la Reina III (León). | Euroservicios y Obras Forestales SA | 551 mil € | 0 % | 1 |
| 20 ene 2026 | Obras de Restauración hidrológico-forestal del incendio de Larouco I en la provincia de Ourense. | Braña S.c.l | 661 mil € | 0 % | 4 |
- Obra de Restauración hidrológico-forestal del incendio de Cardoso de la Sierra (Guadalajara).Hocensa Empresa Constructora SA
Importe 414 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
5 feb 2026
- Obras de Restauración Hidrológico-Forestal del incendio de Castrocalbón (León).Forestacion y Repoblacion SA
Importe 825 mil € · Baja 0 % · Ofertas 5
23 ene 2026
- Obras de Restauración hidrológico-forestal del incendio de Larouco II en la provincia de Ourense.Ametlam SL
Importe 661 mil € · Baja 0 % · Ofertas 4
20 ene 2026
- Restauración hidrológico-forestal del incendio de Barniedo de la Reina III (León).Euroservicios y Obras Forestales SA
Importe 551 mil € · Baja 0 % · Ofertas 1
20 ene 2026
- Obras de Restauración hidrológico-forestal del incendio de Larouco I en la provincia de Ourense.Braña S.c.l
Importe 661 mil € · Baja 0 % · Ofertas 4
20 ene 2026
Con una cuenta gratuita
- Sigue a Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación: te avisamos cuando publique una licitación.
- Crea una alerta con tu sector y tu zona: licitaciones como esta en tu correo cada día.
- Perfil de compra de Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y quién gana en tu sector.
Este contrato en su contexto
- expedientes del organismo
- 131
- mediana del presupuesto del sector
- 81 mil €
- mediana de 225.240 expedientes, contratos menores incluidos
- baja de adjudicación
- 0 %
- al importe del presupuesto de licitación
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación acumula 131 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores). Sobre 225.240 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos), la mediana es de 81.348,59 €. Esta convocatoria, con 498.159,81 €, queda por encima de esa cifra. Se adjudicó por 498.159,81 €, al importe del presupuesto de licitación. Cifras calculadas sobre el histórico procesado por Licto, que es parcial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos expedientes ha publicado Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación?
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación acumula 131 expedientes registrados en Licto (licitaciones y contratos menores), a partir de los anuncios publicados en las fuentes oficiales que procesamos.
¿Es este presupuesto alto o bajo para Construcción?
El presupuesto de licitación es de 498.159,81 €. La mediana de 225.240 expedientes de Construcción (contratos menores incluidos) en Licto es de 81.348,59 €.
¿Por cuánto se adjudicó esta licitación de Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación?
El importe de adjudicación fue de 498.159,81 €, igual al presupuesto de licitación.
Origen de los datos: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Ver anuncio oficial (se abre en una pestaña nueva) · Licencia: Condiciones generales de reutilización del Ministerio de Hacienda (Ley 37/2007) (se abre en una pestaña nueva)
Datos reestructurados y completados por Licto; el estado y los índices son estimaciones de Licto.
Datos tratados por Licto; no implica patrocinio ni apoyo de la fuente.
Último dato de la fuente: 7 oct 2026 · Comprobado por Licto el 15 oct 2026 a las 19:43 h